Infrabel Sa - Infrabel Projects South
Ligne 166 : Y Neffe – Bertrix Commune de Houyet (Hulsonniaux) Remplacement des rouleaux en acier noble des appuis mobiles du tablier de la voie B (bk 8,890)
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Ligne 166 : Y Neffe – Bertrix Commune de Houyet (Hulsonniaux) Remplacement des rouleaux en acier noble des appuis mobiles du tablier de la voie B (bk 8,890)
Description: Le présent marché est un marché de travaux. L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis le métré ci-annexé et les divers documents du marché de référence. Elle comprend, en ordre principal : - la préparation du chantier; les accès et la mise en place des postes de travail. - les travaux de voies préparatoires, - le dégagement du joint de dilatation; - le verinage pour remplacement des rouleaux, - le remplacement des rouleaux, - la remise en ordre de la voie et bourrage
Identifiant de la procédure: 897a5696-08cd-487d-ab84-e1e59e86a1b9
Identifiant interne: 5753423308
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221122 Travaux de construction de viaducs ferroviaires
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 5753423308 - 1 Ligne 166 : Y Neffe – Bertrix Commune de Houyet (Hulsonniaux) Remplacement des rouleaux en acier noble des appuis mobiles du tablier de la voie B (bk 8,890).
Description: Le présent marché est un marché de travaux. L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis le métré ci-annexé et les divers documents du marché de référence. Elle comprend, en ordre principal : - la préparation du chantier; les accès et la mise en place des postes de travail. - les travaux de voies préparatoires, - le dégagement du joint de dilatation; - le verinage pour remplacement des rouleaux, - le remplacement des rouleaux, - la remise en ordre de la voie et bourrage.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45221122 Travaux de construction de viaducs ferroviaires
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Dinant (BE351)
Informations complémentaires: Ligne 166 : Y Neffe – Bertrix Commune de Houyet (Hulsonniaux)
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Le délai d’exécution est fixé à 30 jours ouvrables. Une visite des lieux accompagnée est obligatoire. Elle doit avoir été convenue avec Monsieur Alain DEGUELDRE, fonctionnaire dirigeant : Gsm: 0499/80.37.75 E-Mail: alain.degueldre@infrabel.be 5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir article 71 du CSC : le soumissionnaire doit être agrée catégorie E, classe 1 ou supérieure
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Cfr. Article 153 du CSC. L'adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
Date limite de réception des offres: 2024-05-21+02:00 14:00:00+02:00
Conditions du marché: Conditions relatives à l’exécution du contrat: N/A
Informations relatives aux délais de recours: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d’Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Infrabel sa
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Infrabel sa
Organisation qui traite les offres: Infrabel sa
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Infrabel sa
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Téléphone: +32 22 34 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0ccdbc02-f509-4470-946f-247a04685d2e - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-04-17+02:00 00:00:00+02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 2024-04-17+02:00 00:00:00+02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication