Regie Communale Autonome
Rénovation Energétique du Hall des Sports de Hannut
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Regie Communale Autonome
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation Energétique du Hall des Sports de Hannut
Description: Le bâtiment est situé rue de Landen 41, 4280 Hannut. Description des travaux à exécuter : Partie architecture : - Démolitions et démontages d’éléments extérieurs : parements, menuiseries, toiture, lanterneau, accessoires, … - Fourniture et pose d’un nouveau complexe de toiture et de parements dans le même matériau : panneaux autoportants isolés. - Fourniture et pose de menuiseries extérieures. - Fourniture et pose de plaquettes de briques sur le pignon. - Fourniture et pose d’une dalle de sol avec clôtures métalliques pour l’espace groupe de ventilation. - Mise en conformité incendie. Partie techniques spéciales : - Vérification des installations existantes par un SECT avant le démarrage des travaux. - Démontage et évacuation de tous les anciens équipements qui ne sont plus utiles. - Installation d’une ventilation double flux avec récupération de chaleur, y compris les gaines et le calorifugeage. - Adaptation du réseau de chauffage pour permettre le chauffage via la ventilation. - Mise en conformité électrique.
Identifiant de la procédure: 8d36f56b-89c3-44cf-b95a-6552e977fdc0
Identifiant interne: 2024_REN_PRR_001
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45321000 Travaux d'isolation thermique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: se référer aux documents du marché pour la liste complète des motifs d'exclusion.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 2024_REN_PRR_001 - 1
Description: Le bâtiment est situé rue de Landen 41, 4280 Hannut. Description des travaux à exécuter : Partie architecture : - Démolitions et démontages d’éléments extérieurs : parements, menuiseries, toiture, lanterneau, accessoires, … - Fourniture et pose d’un nouveau complexe de toiture et de parements dans le même matériau : panneaux autoportants isolés. - Fourniture et pose de menuiseries extérieures. - Fourniture et pose de plaquettes de briques sur le pignon. - Fourniture et pose d’une dalle de sol avec clôtures métalliques pour l’espace groupe de ventilation. - Mise en conformité incendie. Partie techniques spéciales : - Vérification des installations existantes par un SECT avant le démarrage des travaux. - Démontage et évacuation de tous les anciens équipements qui ne sont plus utiles. - Installation d’une ventilation double flux avec récupération de chaleur, y compris les gaines et le calorifugeage. - Adaptation du réseau de chauffage pour permettre le chauffage via la ventilation. - Mise en conformité électrique.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45321000 Travaux d'isolation thermique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331210 Travaux d'installation de ventilation
Options: Description des options: - Création d’une annexe rangement avec parement identique au hall. - Création d’une ouverture vers le hall pour l’accès à l’annexe. - Création d’une ouverture et pose d’une porte sectionnelle. - Fourniture et pose d’une enseigne avec alimentation électrique. - Fourniture et pose d’une installation photovoltaïque. - Remplacement des portes intérieures. - Remise en état des peintures intérieures.
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Waremme (BE334)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 2024-09-01+02:00
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 639 207,69 EUR
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: la preuve d'une assurance des risques professionnels. Le niveau d’exigence minimum à atteindre est de 2.500.000€ pour les dommages matériels et corporels.
Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Vous devez démontrer votre capacité technique et professionnelle à exécuter le marché par : Une liste de travaux similaires effectués au cours des cinq dernières années au maximum (à compter de la date de publication de l’avis du présent marché), assortie de certificats de bonne exécution et de résultats. - les références concernent une rénovation de bâtiment similaire ; - un montant équivalent minimum au montant de l’offre par référence ; - les travaux devront au-moins être réceptionnés provisoirement (le statut réception provisoire ou définitive devra apparaître). - Les travaux sont concernés par du désamiantage. Dans le cas de travaux de désamiantage, les exigences substantielles suivantes sont également d’application : Les traitements simples de désamiantage visés à l’article VI.3‐54 du [CODE 2017‐04‐28] sont exécutés par une entreprise dont les travailleurs ont suivi une formation adéquate de 8 heures et un recyclage annuel, conformément aux dispositions dudit arrêté ; Le soumissionnaire joint à son offre la preuve que les travailleurs affectés à ce travail sont titulaires d’un certificat de formation adéquat et, le cas échéant, d’un recyclage. Pour les entreprises étrangères, les certificats de formation et de recyclage équivalents doivent être traduits dans la langue du marché ; - Les traitements de désamiantage visés aux articles VI.3‐55‐66 (traitement d’amiante friable selon la méthode du sac à manchon et traitement d’amiante friable selon la méthode de la zone fermée hermétiquement) du [CODE 201704‐28] sont exécutés par une entreprise qui dispose d’un agrément tel que prévu par le titre VI.4 du [CODE 201704‐28]. Les travailleurs doivent avoir suivi une formation adéquate de 32 h et un recyclage annuel, conformément aux dispositions dudit code ; Le pouvoir adjudicateur procède lui‐même à la vérification de cette condition sur le site du SPF : http://www.emploi.belgique.be/liste_enleveurs_amiante.aspx. L'indication de la part du marché que le soumissionnaire a éventuellement l'intention de sous-traiter par la part du marché à sous-traiter. Les modalités de preuve et le minimum exigé sont : la remise d’une « fiche sous‐traitant » par sous‐traitant éventuel avec indication de la part sous‐traitée. Si vous ne disposez pas de la capacité exigée, vous pouvez vous appuyer sur la capacité d’autres opérateurs économiques pour démontrer votre capacité à exécuter le marché. Vous devez alors pouvoir apporter la preuve que vous disposerez réellement de leurs ressources pour l’exécution du marché. Cette preuve peut consister : - soit un engagement formel écrit de ces entités à mettre leurs ressources à votre disposition pour l’exécution du marché - soit tout autre document écrit démontrant de manière certaine que vous disposerez bien de leurs ressources. Utilisation de ce critère: Utilisé
Les critères seront appliqués pour sélectionner les candidats à convoquer pour la seconde étape de la procédure
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: L’acheteur se réserve le droit d’attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Prix (90 points). Les offres seront comparées sur base de la formule suivante : 90 x (Prix le plus bas parmi les offres régulières)/(Prix de l'offre considérée)
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 90
Critère: Description: - Délai du chantier (10 points). Lorsque le soumissionnaire réduit les délais de maximum 15 % de la durée du chantier (arrondi au jour supérieur) par rapport au délai contractuel, il obtient plus de points. Délai Nombre de points Base – 0 % 0 point Base – 5 % 3 points Base – 10 % 6 points Base – 15 % 10 points
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 10
5.1.11 Documents de marché
Date limite de demande d’informations complémentaires: 2024-05-07+02:00 14:00:00+02:00
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 2024-05-28+02:00 14:00:00+02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 DAY
Conditions du marché: Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Regie Communale Autonome
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Regie Communale Autonome
Numéro d’enregistrement: 0817419889_9981
Adresse postale: Rue de Landen 23
Subdivision pays (NUTS): Arr. Waremme (BE334)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 52ce0493-ceb3-4287-a639-478b9590978c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 2024-04-16+02:00 00:00:00+02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 2024-04-16+02:00 00:00:00+02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication