Ville De Malmedy
Travaux maillage vert et bleu
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville de Malmedy
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Travaux maillage vert et bleu
Description: Les voiries des présents travaux sont considérées comme appartenant au réseau IIIa. Le présent marché est un marché de travaux. Il comprend les travaux suivants, qui sont situés : - Travaux généraux : o Etat des lieux (1 poste pour les 3 sites) o Fourniture d’un panneau d’information de chantier o 1 pose de panneau de chantier, 1 dépose, 1 repose du même panneau, 1 dépose du même panneau o Réalisation de plans as built (1 poste pour les 3 sites) - Noeud 1 : Malmedy Expo o Batardeau o Mise à blanc avec extraction o Démolition de revêtement en béton o Démontage de maçonneries de moellons o Déblais généraux pour pose des enrochements, avec mise en dépôt o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Réalisation de terre-pleins et sentiers en dolomie pour la circulation des personnes o Plantations diverses o Gestion des terres au dépôt (parking Malmedy Expo) : rechargement des andains après réalisation des RQT et évacuation, remise en état du dépôt - Noeud 2 et 3 : Le Relais et Grand-Prés o Démolition sélective de clôture o Déblais pour mise à niveau du fond de coffre du sentier o Réalisation de sentiers en dolomie o Taille et entretien d’arbustes existants o Plantations diverses - Noeud 4 : Parc de la Tannerie o Batardeau o Abattage d’arbre o Démontage de bloc-murs o Déblais généraux pour pose des enrochements, en vue d’une évacuation o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Plantations diverses Note : le mobilier urbain est représenté sur les plans pour garder une cohérence dans le projet mais il sera réalisé dans un second temps par la commune. Il ne fait donc pas partie du présent marché. Le délai d’exécution des travaux est de 60 jours ouvrables. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant de la procédure: ecb2851d-ac7e-4f6d-a08e-52b1ceb8a92c
Identifiant interne: PPP0BZ-649/6068/24.006
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Travaux maillage vert et bleu
Description: Les voiries des présents travaux sont considérées comme appartenant au réseau IIIa. Le présent marché est un marché de travaux. Il comprend les travaux suivants, qui sont situés : - Travaux généraux : o Etat des lieux (1 poste pour les 3 sites) o Fourniture d’un panneau d’information de chantier o 1 pose de panneau de chantier, 1 dépose, 1 repose du même panneau, 1 dépose du même panneau o Réalisation de plans as built (1 poste pour les 3 sites) - Noeud 1 : Malmedy Expo o Batardeau o Mise à blanc avec extraction o Démolition de revêtement en béton o Démontage de maçonneries de moellons o Déblais généraux pour pose des enrochements, avec mise en dépôt o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Réalisation de terre-pleins et sentiers en dolomie pour la circulation des personnes o Plantations diverses o Gestion des terres au dépôt (parking Malmedy Expo) : rechargement des andains après réalisation des RQT et évacuation, remise en état du dépôt - Noeud 2 et 3 : Le Relais et Grand-Prés o Démolition sélective de clôture o Déblais pour mise à niveau du fond de coffre du sentier o Réalisation de sentiers en dolomie o Taille et entretien d’arbustes existants o Plantations diverses - Noeud 4 : Parc de la Tannerie o Batardeau o Abattage d’arbre o Démontage de bloc-murs o Déblais généraux pour pose des enrochements, en vue d’une évacuation o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Plantations diverses Note : le mobilier urbain est représenté sur les plans pour garder une cohérence dans le projet mais il sera réalisé dans un second temps par la commune. Il ne fait donc pas partie du présent marché. Le délai d’exécution des travaux est de 60 jours ouvrables. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant interne: 24.006_1
5.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
Nomenclature complémentaire (cpv): 45246200 Travaux de protection des berges
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Malmedy Ville
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires: plusieurs lieux
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Les recours sont introduits conformément aux articles 14 et suivants des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le délai de recours en annulation est de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Malmedy
Organisation qui signe le contrat: Ville de Malmedy
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 296 902,12 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire: Nom officiel: NELLES FRERES
Identifiant de l’offre: NELLES_FRERES
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 296 902,12 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du contrat: 1220-1996
Titre: Travaux maillage vert et bleu
Date de conclusion du marché/concession: 17/07/2026
Organisation qui signe le contrat: Ville de Malmedy
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 6
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 6
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 296 902,12 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 418 777,5 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville de Malmedy
Numéro d’enregistrement: 0206700763
Adresse postale: Rue Jules Steinbach, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Point de contact: Elodie Damblon
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le contrat
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: NELLES FRERES
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 0434648486
Adresse postale: Xhoffraix-Au-dessus des Trous 4
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Télécopieur: +32 80339990
Rôles de cette organisation: adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 67f6d46a-1c60-4a85-b547-fe43b854b333 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 13/08/2026 00:00 +02:00
Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 13/08/2026 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français