Administration Communale De Manage
Marché de travaux ayant pour objet la transformation de la crèche « La tarentelle » d’une nouvelle capacité de 35 enfants à Manage. Lot 1 : Construction (lot PILOTE). Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté).
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: ADMINISTRATION COMMUNALE DE MANAGE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux ayant pour objet la transformation de la crèche « La tarentelle » d’une nouvelle capacité de 35 enfants à Manage. Lot 1 : Construction (lot PILOTE). Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté).
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants (description générale des travaux à réaliser) : Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la transformation de la crèche « La tarentelle » d’une nouvelle capacité de 35 enfants à Manage : - Lot 1 : Construction (lot PILOTE) - Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté) Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Rue de la Goette, 51 à 7170 MANAGE Code CPV : • Lot 1 : 45000000-7 – Travaux de construction • Lot 2 : 45312000-7 – Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes Numéro de marché : Référence PRR : HA/SO/000109 Tous les matériaux à mettre en œuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale (lot 1 uniquement) (Voy. A2.91). Autres clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.94 Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par un fonds Européen. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Le planning prévu est le suivant : Lot 1 – Phase 1 : Désamiantage et travaux à l’étage : Du 16/04/2026 au 08/06/2026 - Délais: 53 jours calendrier. Période d’arrêt: Du 08/06/2026 au 15/06/2026 : Délai: 7 jours calendrier. Lot 1 – Phase 2 : Travaux au rez-de-chaussée : Du 15/06/2026 au 15/07/2026 - Délai: 30 jours calendrier. Lot 2 - Détection intrusion : Du 15/06/2026 au 15/07/2026 - Délai: 15 jours calendrier. Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire (lots 1 et 2) doit impérativement avoir lieu avant le 20/07/2026. En effet, le pouvoir subsidiant exige en termes de délais 2 mois pour les visites et approbation de l’ONE et du SRI avant mise en service estimée au 17/08/2026. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).
Identifiant de la procédure: 7c4a8862-701e-4018-bb6c-aec67f50080a
Identifiant interne: 65290–Marché n° C2022/146–Réf. PRR: HA/SO/000109
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure: Pour ce marché, les réglementations nationales de la procédure suivante seront appliquées : procédure négociée directe avec publication préalable
2.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature complémentaire (cpv): 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de la Goette, 51
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: MOTIF D'EXCLUSION Se référer aux articles 67 à 70 de la loi du 17 juin 2016 et aux articles 61 à 63 de l'AR du 18 avril 2017 détaillés dans le CSCH. Il est fait usage de la déclaration sur l'honneur implicite. DELAI D'EXECUTION Le délai d’exécution du marché est de : 90 jours calendrier, dont 15 jours calendrier pour l’exécution du lot 2 – détection intrusion.
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: 65290–Marché n° C2022/146–Réf. PRR: HA/SO/000109 - LOT 1
Description: Lot 1 : Construction (lot PILOTE)
5.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Options: Description des options: Pour le lot 1 Les options ne sont pas interdites. Les options exigées sont décrites au cahier spécial des charges point A.5.
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de la Goette, 51
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Uniquement pour le lot 1 : Conformément à l’article 87 de l'A.R. du 18 avril 2017, en cas d'options exigées, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse est déterminé suivant l'ordre de classement des offres majorées des avantages économiques offerts par les options. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est/sont : critère d'attribution unique : le prix Critère d’attribution unique : le prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Description des délais d'introduction des procédures de recours: 15 jours et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec
5.1 Lot: LOT-0002
Titre: 65290–Marché n° C2022/146–Réf. PRR: HA/SO/000109 - LOT 2
Description: Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté)
5.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes
Options: Description des options: Pour le lot 2 Les options sont interdites. Aucune option ne peut être introduite. Toute option proposée sera écartée. Les options libres sont interdites.
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de la Goette, 51
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le présent marché est attribué au soumissionnaire sélectionné ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse. L’offre considérée comme économiquement la plus avantageuse du point de vue de l’adjudicateur est celle qui, parmi toutes les offres régulières, a obtenu le plus de points sur base du ou des critère(s) d’attribution repris ci-dessous. Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est/sont : critère d'attribution unique : le prix Critère d’attribution unique : le prix
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Description des délais d'introduction des procédures de recours: 15 jours et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire: Nom de la partie soumissionnaire: ABSS CONSTRUCTION - ALTRAVA
Chef de file du soumissionnaire: ABSS Construction
Noms officiels des non-chefs de file du soumissionnaire: ALTRAVA SCRL
Identifiant de l’offre: ABSS Construction-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 349 546,24 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du contrat: ABSS CONSTRUCTION - ALTRAVA - LOT 1
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 02/04/2026
Date de conclusion du marché/concession: 20/05/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les adjudicataires/attributaires
Adjudicataire/attributaire: Nom officiel: Etablissements DUMAY - MIOR
Identifiant de l’offre: Etablissements DUMAY - MIOR-LOT-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 3 190,35 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du contrat: Etablissements DUMAY - MIOR - LOT 2
Date à laquelle l'adjudicataire/attributaire a été choisi: 02/04/2026
Date de conclusion du marché/concession: 20/05/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation/candidatures reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d'offres ou de demandes de participation/candidatures reçues: 2
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0201741786_547
Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: CONSEIL D'ETAT
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: rue de la Science, 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 (2) 234 93 00
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: ADMINISTRATION COMMUNALE DE MANAGE
Numéro d’enregistrement: 0207.318.593
Adresse postale: Place Albert 1er, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0005
Nom officiel: ABSS Construction
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 0754452043_61a80d28-ea44-4a96-8cf1-2be6a7ca66a2
Adresse postale: Chaussée de Nivelles 167
Subdivision pays (NUTS): Arr. Soignies (BE32C)
Point de contact: Anthony BALOGH et Sandro SPOTO, Administrateurs
Rôles de cette organisation: Soumissionnaire Chef de file du soumissionnaire
adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0006
Nom officiel: Etablissements DUMAY - MIOR
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 0434633442_d00e9c1c-9da7-4fb6-b08a-ff8e3576de8a
Adresse postale: Rue de Bordeaux 45
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Point de contact: Fabrice DUMAY - Administrateur délégué
Rôles de cette organisation: adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0002
8.1 ORG-0007
Nom officiel: ALTRAVA SCRL
Taille de l’opérateur économique: Micro
Numéro d’enregistrement: 0676960624
Adresse postale: rue de Manage 118
Ville: CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Point de contact: Anthony BALOGH - Gérant
Téléphone: +32 497 975 012
Rôles de cette organisation: adjudicataire/attributaire de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8790a50d-4386-4423-9b26-97ed33fc48b6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 08/06/2026 00:00 +02:00
Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 08/06/2026 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français