Ville De Malmedy
Travaux maillage vert et bleu
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville de Malmedy
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Travaux maillage vert et bleu
Description: Les voiries des présents travaux sont considérées comme appartenant au réseau IIIa. Le présent marché est un marché de travaux. Il comprend les travaux suivants, qui sont situés : - Travaux généraux : o Etat des lieux (1 poste pour les 3 sites) o Fourniture d’un panneau d’information de chantier o 1 pose de panneau de chantier, 1 dépose, 1 repose du même panneau, 1 dépose du même panneau o Réalisation de plans as built (1 poste pour les 3 sites) - Noeud 1 : Malmedy Expo o Batardeau o Mise à blanc avec extraction o Démolition de revêtement en béton o Démontage de maçonneries de moellons o Déblais généraux pour pose des enrochements, avec mise en dépôt o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Réalisation de terre-pleins et sentiers en dolomie pour la circulation des personnes o Plantations diverses o Gestion des terres au dépôt (parking Malmedy Expo) : rechargement des andains après réalisation des RQT et évacuation, remise en état du dépôt - Noeud 2 et 3 : Le Relais et Grand-Prés o Démolition sélective de clôture o Déblais pour mise à niveau du fond de coffre du sentier o Réalisation de sentiers en dolomie o Taille et entretien d’arbustes existants o Plantations diverses - Noeud 4 : Parc de la Tannerie o Batardeau o Abattage d’arbre o Démontage de bloc-murs o Déblais généraux pour pose des enrochements, en vue d’une évacuation o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Plantations diverses Note : le mobilier urbain est représenté sur les plans pour garder une cohérence dans le projet mais il sera réalisé dans un second temps par la commune. Il ne fait donc pas partie du présent marché. Le délai d’exécution des travaux est de 60 jours ouvrables. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant de la procédure: ecb2851d-ac7e-4f6d-a08e-52b1ceb8a92c
Identifiant interne: PPP0BZ-649/6051/24.006
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1 Lot: LOT-0001
Titre: Travaux maillage vert et bleu
Description: Les voiries des présents travaux sont considérées comme appartenant au réseau IIIa. Le présent marché est un marché de travaux. Il comprend les travaux suivants, qui sont situés : - Travaux généraux : o Etat des lieux (1 poste pour les 3 sites) o Fourniture d’un panneau d’information de chantier o 1 pose de panneau de chantier, 1 dépose, 1 repose du même panneau, 1 dépose du même panneau o Réalisation de plans as built (1 poste pour les 3 sites) - Noeud 1 : Malmedy Expo o Batardeau o Mise à blanc avec extraction o Démolition de revêtement en béton o Démontage de maçonneries de moellons o Déblais généraux pour pose des enrochements, avec mise en dépôt o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Réalisation de terre-pleins et sentiers en dolomie pour la circulation des personnes o Plantations diverses o Gestion des terres au dépôt (parking Malmedy Expo) : rechargement des andains après réalisation des RQT et évacuation, remise en état du dépôt - Noeud 2 et 3 : Le Relais et Grand-Prés o Démolition sélective de clôture o Déblais pour mise à niveau du fond de coffre du sentier o Réalisation de sentiers en dolomie o Taille et entretien d’arbustes existants o Plantations diverses - Noeud 4 : Parc de la Tannerie o Batardeau o Abattage d’arbre o Démontage de bloc-murs o Déblais généraux pour pose des enrochements, en vue d’une évacuation o Pose d’enrochements de différents calibres pour réalisation des banquettes o Plantations diverses Note : le mobilier urbain est représenté sur les plans pour garder une cohérence dans le projet mais il sera réalisé dans un second temps par la commune. Il ne fait donc pas partie du présent marché. Le délai d’exécution des travaux est de 60 jours ouvrables. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant interne: 24.006_1
5.1.1 Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45246200 Travaux de protection des berges
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Malmedy Ville
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires: plusieurs lieux
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de soumission: Soumission par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 29/06/2026 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Les recours sont introduits conformément aux articles 14 et suivants des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Le délai de recours en annulation est de 60 jours à compter de la publication ou de la notification de la décision.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Malmedy
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures: Ville de Malmedy
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville de Malmedy
Numéro d’enregistrement: 0206700763
Adresse postale: Rue Jules Steinbach, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Point de contact: Isabelle Pairoux
Télécopieur: +32 80770664
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation/candidatures
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7cbee3e2-3ac1-4ad8-bbc8-9426d33b625e - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 29/05/2026 00:00 +02:00
Date et heure de transmission de l'avis (eSender): 29/05/2026 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français