Chr Verviers
AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU (ÉTAT CASCO) EN LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE AGRÉE
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: CHR Verviers
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU (ÉTAT CASCO) EN LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE AGRÉE
Description: AMÉNAGEMENT D’UN PLATEAU (ÉTAT CASCO) EN LABORATOIRE DE BIOLOGIE CLINIQUE AGRÉE
Identifiant de la procédure: 960cecbf-de66-4176-a749-9f1d11357b80
Identifiant interne: PPP0WN-541/6070/PO/CHRV2025/NEWLABO/043
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Démolitions et parachèvement
Description: Démolitions et parachèvement
Identifiant interne: PO/CHRV2025/NEWLABO/043_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 60
Critère: Description: Réduction du délai d’exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Critère: Description: Méthode d’organisation générale du chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Liège, section Verviers
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : CONSEIL D'ETAT
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: s.r.l. P. HD ARCHITECTES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CONSEIL D'ETAT
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Description: HVAC-sanitaires
Identifiant interne: PO/CHRV2025/NEWLABO/043_2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Liège, section Verviers
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : CONSEIL D'ETAT
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: s.r.l. P. HD ARCHITECTES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CONSEIL D'ETAT
Organisation qui signe le marché: CHR Verviers
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Identifiant interne: PO/CHRV2025/NEWLABO/043_3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Liège, section Verviers
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : CONSEIL D'ETAT
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: s.r.l. P. HD ARCHITECTES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: CONSEIL D'ETAT
Organisation qui signe le marché: CHR Verviers
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 891 699,06 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: DELTA THERMIC
Identifiant de l’offre: DELTA_THERMIC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 454 822,04 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 956-1444
Date de conclusion du marché: 13/03/2026
Organisation qui signe le marché: CHR Verviers
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 454 822,04 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 458 584,25 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Identifiant de l’offre: SEPPI_sa
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 436 877,02 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 957-1450
Date de conclusion du marché: 13/03/2026
Organisation qui signe le marché: CHR Verviers
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 436 877,02 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 599 903,49 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Décision de l’acheteur, faute de fonds suffisants
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: CHR Verviers
Numéro d’enregistrement: BE0250.893.369
Adresse postale: Rue du Parc, 29
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: s.r.l. P. HD ARCHITECTES
Numéro d’enregistrement: 0784672095
Adresse postale: Place Saint-Jacques 16
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Télécopieur: +32 42234625
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Liège, section Verviers
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: Rue du Tribunal 4
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Nom officiel: CONSEIL D'ETAT
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0006
Nom officiel: DELTA THERMIC
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: BE 0718 718 629
Adresse postale: Rue d'Abhooz, 23B
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1 ORG-0007
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: BE 0422 139 743
Adresse postale: Avenue de la Résistance, 530
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Télécopieur: +32 43774905
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0003
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a270804d-6942-4028-bda8-51df59d20de6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 14/04/2026 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 14/04/2026 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français