Centre Technologique International De La Terre Et De La Pierre Asbl
Fourniture et pose de tuyauteries d’extraction de vapeurs acides (ATHENA)
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Centre Technologique International de la Terre et de la Pierre ASBL
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Fourniture et pose de tuyauteries d’extraction de vapeurs acides (ATHENA)
Description: Fourniture et pose de tuyauteries d’extraction de vapeurs acides (ATHENA)
Identifiant de la procédure: df91908d-a007-4fd5-8519-330f053980cc
Identifiant interne: PPP0TB-508/6104/CSC-26-10-GE
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45350000 Installations mécaniques
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Fourniture et pose de tuyauteries d’extraction de vapeurs acides (ATHENA)
Description: Fourniture et pose de tuyauteries d’extraction de vapeurs acides (ATHENA)
Identifiant interne: CSC-26-10-GE_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45350000 Installations mécaniques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45350000 Installations mécaniques
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 60
Critère: Description: Qualité: évaluation de la proposition technique
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
Critère: Description: Délai d'exécution à dater de la commande
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 10
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL COMMERCE TOURNAI
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : TRIBUNAL COMMERCE TOURNAI
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centre Technologique International de la Terre et de la Pierre ASBL
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: TRIBUNAL COMMERCE TOURNAI
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Centre Technologique International de la Terre et de la Pierre ASBL
Numéro d’enregistrement: BE0455682838
Adresse postale: 55, chaussée d'Antoing
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Point de contact: Julie LECLERCQ
Télécopieur: +32 69884259
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL COMMERCE TOURNAI
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: Rue du Château 47
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Télécopieur: +32 69841701
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 2bd66d56-9790-43d4-96a6-92795df0408e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 10/04/2026 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 10/04/2026 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français