Habitations Sud Luxembourg Srl
Marché de Travaux pour le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.- Programme RePowerEU
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Habitations Sud Luxembourg srl
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de Travaux pour le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.- Programme RePowerEU
Description: Marché de Travaux pour le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.- Programme RePowerEU
Identifiant de la procédure: e4311d6b-7f98-4fc8-bf52-93e33cab70a1
Identifiant interne: PPP152-274/6044/126691
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Marché de Travaux pour le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.- Programme RePowerEU
Description: Marché de Travaux pour le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.- Programme RePowerEU
Identifiant interne: 126691_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Avenue Patton, 261
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Informations complémentaires: Plusieurs lieux
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 95
Critère: Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 5
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Habitations Sud Luxembourg srl
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'état
Organisation qui signe le marché: Habitations Sud Luxembourg srl
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 148 628,08 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: Reno.Energy SA
Identifiant de l’offre: Reno.Energy_SA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 148 628,08 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 454-784
Titre: Marché de Travaux pour le placement de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.- Programme RePowerEU
Date de conclusion du marché: 26/03/2026
Organisation qui signe le marché: Habitations Sud Luxembourg srl
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 148 628,08 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 148 628,08 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Habitations Sud Luxembourg srl
Numéro d’enregistrement: 8010
Adresse postale: Siège administratif : Avenue Patton, 261
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Point de contact: Philippe CRAVATTE
Télécopieur: +32 63224574
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: rue de la Science, 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Reno.Energy SA
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: BE 0829094335
Adresse postale: de Tilff
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 30c8b84c-814d-4dc1-b9f6-54f14a8026eb - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/04/2026 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 01/04/2026 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français