Haute Ecole Léonard De Vinci
La conception, la fourniture, l’installation, la mise en service, la programmation, la formation et la maintenance initiale des systèmes de détection et alarme incendie, de détection anti-intrusion, de vidéosurveillance IP, de contrôle d’accès, de supervision centralisée multi-sites.
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Haute Ecole Léonard de Vinci
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: La conception, la fourniture, l’installation, la mise en service, la programmation, la formation et la maintenance initiale des systèmes de détection et alarme incendie, de détection anti-intrusion, de vidéosurveillance IP, de contrôle d’accès, de supervision centralisée multi-sites.
Description: La conception, la fourniture, l’installation, la mise en service, la programmation, la formation et la maintenance initiale des systèmes suivants sur plusieurs campus : • Système de détection et alarme incendie • Système de détection anti-intrusion • Système de vidéosurveillance IP • Système de contrôle d’accès • Supervision centralisée multi-sites Le marché concerne plusieurs bâtiments répartis sur différents campus. Chaque site devra : • Être autonome en cas de perte de liaison réseau • Être supervisé depuis un serveur central • Permettre un accès sécurisé à distance (VPN / SFTP / HTTPS) • Respecter les normes belges applicables Lieux d’exécution • BARDANE_17 (BA17) : Chemin de la Bardane, 17 à 1348 Louvain-La-Neuve • LOVANO_1 (LO1) : Rue du Traité de Rome, 1 à 1348 Louvain-La-Neuve • LOVANO_14 (LO14) : Rue Paulin Ladeuze, 14 à 1348 Louvain-La-Neuve • UNION EUROPÉENNE_4 (UE4) : Rue de l’Union européenne, 4 à 1348 Louvain-La-Neuve • ARLON (AR) : Rue d’Arlon, 3-5-11,4-6-14 à 1050 Ixelles • WAVRE_249 (WA249) : Chaussée de Wavre, 249 à 1050 Ixelles • MOUNIER_84 (MO84) : Avenue Emmanuel Mounier, 84 à 1200 Woluwe • LIMAUGE_14 (LI14) : Rue de Limauge, 14 à 1050 Ixelles
Identifiant de la procédure: 9de605b4-1885-4031-b6c2-16049a5ec13c
Identifiant interne: PPP0NM-189/6033/26-HEV-06
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: La conception, la fourniture, l’installation, la mise en service, la programmation, la formation et la maintenance initiale des systèmes de détection et alarme incendie, de détection anti-intrusion, de vidéosurveillance IP, de contrôle d’accès, de supervision centralisée multi-sites.
Description: La conception, la fourniture, l’installation, la mise en service, la programmation, la formation et la maintenance initiale des systèmes suivants sur plusieurs campus : • Système de détection et alarme incendie • Système de détection anti-intrusion • Système de vidéosurveillance IP • Système de contrôle d’accès • Supervision centralisée multi-sites Le marché concerne plusieurs bâtiments répartis sur différents campus. Chaque site devra : • Être autonome en cas de perte de liaison réseau • Être supervisé depuis un serveur central • Permettre un accès sécurisé à distance (VPN / SFTP / HTTPS) • Respecter les normes belges applicables Lieux d’exécution • BARDANE_17 (BA17) : Chemin de la Bardane, 17 à 1348 Louvain-La-Neuve • LOVANO_1 (LO1) : Rue du Traité de Rome, 1 à 1348 Louvain-La-Neuve • LOVANO_14 (LO14) : Rue Paulin Ladeuze, 14 à 1348 Louvain-La-Neuve • UNION EUROPÉENNE_4 (UE4) : Rue de l’Union européenne, 4 à 1348 Louvain-La-Neuve • ARLON (AR) : Rue d’Arlon, 3-5-11,4-6-14 à 1050 Ixelles • WAVRE_249 (WA249) : Chaussée de Wavre, 249 à 1050 Ixelles • MOUNIER_84 (MO84) : Avenue Emmanuel Mounier, 84 à 1200 Woluwe • LIMAUGE_14 (LI14) : Rue de Limauge, 14 à 1050 Ixelles
Identifiant interne: 26-HEV-06_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312100 Travaux d'installation de systèmes avertisseurs d'incendie
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 30/06/2026
Date de fin de durée: 15/08/2026
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Références sur des travaux spécifiés Description: Une liste des contrats publics ou privés relatives à des travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années. Niveau(x) minimal(aux): Pour être valable, il convient que le soumissionnaire nous transmette au moins 2 références similaires : - réalisées au cours des 5 dernières années - portant sur des travaux combinés SDI + intrusion + contrôle d’accès - pour un montant d'au moins 1.000.000,00€ HTVA
Critère: Certificats délivrés par des organismes indépendants concernant les normes d'assurance qualité Description: Le soumissionnaire devra disposer des certifications suivantes valable au moment de l'introduction de l'offre et du délai d'exécution du marché: Niveau(x) minimal(aux): Pour la détection incendie : Certification d’entreprise BOSEC valide Pour l’anti-intrusion : Certification INCERT valide
Critère: Autres exigences économiques ou financières Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: P1 (Installations électriques des bâtiments (groupes électrogènes, équipements de détection d'incendie et de vol, télétransmissions et de téléphonie mixte ), Classe 5
Critère: Autres exigences économiques ou financières Description: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure. * Conformément à la règlementation belge relative aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur, peut, à quelque stade que ce soit de la procédure, exclure un candidat/soumissionnaire qui a été condamné par le biais d’une décision pénale suite à une infraction relative à son intégrité professionnelle. Le non-respect de la législation environnementale et sociale peut être considéré comme un délit qui affecte l'intégrité professionnelle. Dès que ce délit a été constaté par un jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il peut être utilisé comme motif d'exclusion, indépendamment de l'état de la procédure. Par législation sociale, sont entendus les textes suivants : - la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 30 Juillet 1981 tendant à lutter contre les discriminations et réprimant certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes. - loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier le chapitre Vbis. Dispositions spécifiques concernant la prévention des risques psychosociaux au travail dont le stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 80
Critère: Description: Qualité de la méthodologie et de l’organisation proposée pour l’exécution du marché
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Date limite de réception des offres: 05/05/2026 09:30 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 05/05/2026 09:30 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Haute Ecole Léonard de Vinci
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Haute Ecole Léonard de Vinci
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Haute Ecole Léonard de Vinci
Numéro d’enregistrement: HE VINCI
Adresse postale: Place de l'Alma, 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Point de contact: Aziza Bahia
Télécopieur: +32 27610688
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles
Numéro d’enregistrement: 0308357753
Adresse postale: Rue des Quatre Bras\Vierarmenstraat 13
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 304a8875-e0bd-4fdf-a815-794cfe1c025c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français