Asbl Oeuvres Des Frères De La Charité
RÉALISATION D'UNE NOUVELLE SALLE SERVEUR
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: RÉALISATION D'UNE NOUVELLE SALLE SERVEUR
Description: RÉALISATION D'UNE NOUVELLE SALLE SERVEUR
Identifiant de la procédure: cde67a28-8dd9-4af8-ade1-e4abbba6f5fc
Identifiant interne: PPP1ER-40/6014/02 26 Salle Serveur
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Dinant (BE351)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Philippeville (BE353)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Dinant (BE351)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Philippeville (BE353)
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: RÉALISATION D'UNE NOUVELLE SALLE SERVEUR
Description: RÉALISATION D'UNE NOUVELLE SALLE SERVEUR
Identifiant interne: 02 26 Salle Serveur_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45314300 Installation d'infrastructures de câblage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45314320 Installation de câblage informatique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45317000 Autres travaux d'installation électrique
Options: Description des options: Options exigées (CLIMATISATION Les contrats: le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de choisir le prestataire de service de son choix à l'expiration de la période de garantie de l'équipement de climatisation. DISTRIBUTION DE COURANT FORT Fourniture et pose d'un chemin de câble reliant le coffret de départ et le coffret d'arrivée du câble d'alimentation générale de la salle IT. La nécessité de son installation sera déterminée lors de la visite des lieux. Néanmoins, le pouvoir adjudicateur demande que tous les soumissionnaires évaluent le coût de cette option. ONDULEUR Les contrats: le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de choisir le prestataire de service de son choix à l'expiration de la période de garantie de l'onduleur. DÉTECTION INCENDIE Les contrats: le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de choisir le prestataire de service de son choix à l'expiration de la période de garantie de l'installation de détection incendie. EXTINCTION INCENDIE Les contrats: le Pouvoir adjudicateur se réserve le droit de choisir le prestataire de service de son choix à l'expiration de la période de garantie de l'installation de détection incendie. INFRASTRUCTURE Le pouvoir adjudicateur décidera de la nécessité d'installer un panneau de chantier au vu de la configuration des lieux.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Saint-Hubert 84
Subdivision pays (NUTS): Arr. Dinant (BE351)
Informations complémentaires: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Saint-Hubert 84
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Saint-Hubert 84
Subdivision pays (NUTS): Arr. Philippeville (BE353)
Informations complémentaires: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Prix (options comprises)
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 125
Critère: Description: Solution technique
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 35
Critère: Description: Qualité des produits proposés
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 10
Critère: Description: Garantie et maintenance
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Critère: Description: Capacité technique du soumissionnaire
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Critère: Description: Support et maintenance
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 10
Critère: Description: Délai d'attente entre la date de notification du marché et le début des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: Délai d'exécution des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Date limite de réception des offres: 27/04/2026 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 27/04/2026 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement de Namur
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal de Première Instance de l'arrondissement de Namur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement de Namur
Organisation qui reçoit les demandes de participation: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: ASBL Oeuvres des Frères de la Charité
Numéro d’enregistrement: BE 0465.122.819
Adresse postale: Rue Saint-Hubert 84
Subdivision pays (NUTS): Arr. Dinant (BE351)
Point de contact: Jean-Marc Lissoir
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de Première Instance de l'arrondissement de Namur
Numéro d’enregistrement: 0886886638
Adresse postale: rue Général Michel 10
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8bbf4698-6aa0-4810-91f1-23de221ae014 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 27/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français