Sparkoh!
renouvèlement des surfaces de sécurité d'une plaine de jeux
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: renouvèlement des surfaces de sécurité d'une plaine de jeux
Description: renouvèlement des surfaces de sécurité d'une plaine de jeux
Identifiant de la procédure: 226343ef-dbb5-4705-8a80-089a84dd2db6
Identifiant interne: PPP0XX-274/6013/2026/59
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: ré aménagement des surfaces de sécurité des jeux avec une solution pelouse + tapis de protection pour gazon hauteur de chute< à 1.5 mètres de hauteur
Description: ré aménagement des surfaces de sécurité des jeux avec une solution pelouse + tapis de protection pour gazon hauteur de chute< à 1.5 mètres de hauteur
Identifiant interne: 2026/59_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 55
Critère: Description: Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal de première instance de MONS
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Informations relatives aux délais de recours: Il s'agit des délais légaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Organisation qui signe le marché: SPARKOH!
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: ré aménagement des surfaces de sécurité des jeux par un revêtement caoutchouc coulé (hauteur de chute > à 1.5 mètres)
Description: ré aménagement des surfaces de sécurité des jeux par un revêtement caoutchouc coulé (hauteur de chute > à 1.5 mètres)
Identifiant interne: 2026/59_2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45236210 Travaux de nivelage d'aires de jeu pour enfants
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112723 Travaux d'aménagement paysager de terrains de jeux
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires: SPARKOH!
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 55
Critère: Description: Le délai prévisionnel réaliste de réalisation des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: La pertinence, le réalisme et la précision du modus operandi des travaux et de l'organisation de chantiers proposée par le soumissionnaire afin de garantir le délai d'exécution proposé au critère 2
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: Qualité des équipements proposés
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal de première instance de MONS
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de MONS
Informations relatives aux délais de recours: Il s'agit des délais légaux
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: SPARKOH!
Organisation qui signe le marché: SPARKOH!
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 94 350,28 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: JARDIN PLUS SA
Sous-traitants du lauréat: Identifiant de l’offre: JARDIN_PLUS_SA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 35 171,45 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 561-1048
Titre: ré aménagement des surfaces de sécurité des jeux avec une solution pelouse + tapis de protection pour gazon hauteur de chute< à 1.5 mètres de hauteur
Date de conclusion du marché: 19/03/2026
Organisation qui signe le marché: SPARKOH!
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 31 621,41 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 58 629,43 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: JARDIN PLUS SA
Sous-traitants du lauréat: Identifiant de l’offre: JARDIN_PLUS_SA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 59 178,83 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 562-1052
Titre: ré aménagement des surfaces de sécurité des jeux par un revêtement caoutchouc coulé (hauteur de chute > à 1.5 mètres)
Date de conclusion du marché: 19/03/2026
Organisation qui signe le marché: SPARKOH!
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 58 938,35 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 77 512,34 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: BE0462311896
Adresse postale: Rue de Mons 3
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Point de contact: Christophe Lasnier
Télécopieur: +32 65612199
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de première instance de MONS
Numéro d’enregistrement: BE0308.357.753
Adresse postale: RUE DE NIMY, 35
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: JARDIN PLUS SA
Taille de l’opérateur économique: Petite
Numéro d’enregistrement: 0431993557
Adresse postale: Chaussee De Charleroi 72 B
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Point de contact: Maxime Letellier
Télécopieur: +32 23870902
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001 LOT-0002
8.1 ORG-0005
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: BE 0421981573
Adresse postale: Weverijstraat 28-36
Subdivision pays (NUTS): Arr. Kortrijk (BE254)
Téléphone: +32 3256414011
Télécopieur: +32 3256419304
Rôles de cette organisation: Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: b0c00101-d387-4613-af71-35798d08b875 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français