In Bw Association Intercommunale Sc
Lasne - Chemin Buisson du Caillou - travaux de voirie et d'égouttage
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: in BW association intercommunale SC
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Lasne - Chemin Buisson du Caillou - travaux de voirie et d'égouttage
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants : Travaux d'égouttage et de voirie du Chemin du Buisson du Caillou à Lasne Il est prévu : -Tous les travaux, prestations, fournitures et sujétions nécessaires à la prolongation de l’égouttage et à l’aménagement de la voirie comprenant : •La pose d’un nouvel égout en PP paroi pleine DN 250 mm par ouverture de tranchées ; •La pose de nouvelles chambres de visite préfabriquées sur le tracé du nouvel égouttage ; •La pose de nouveaux raccordements privatifs à l’égout ; •La remise en pristin état de la voirie au droit des tranchées d’égouttage et des raccordements particuliers ; •Les dossiers complets de cadastre et recollement sur la zone des travaux. -Tous les travaux, prestations, fournitures et sujétions nécessaires à l’aménagement de la voirie comprenant : •Les travaux de démolition de la structure de la voirie ; •La fourniture et la pose d’éléments linéaires ; •La fourniture et pose d’avaloirs avec leur raccordement à l’égout ; •La fourniture et la pose d’une sous-fondation et fondation de voirie ; •Les travaux de mise en œuvre de revêtement en enrobé bitumineux (2 couches) ; •Les travaux de ragréages en limite de chantier ; •L’engazonnement des accotements ; -Tous les travaux, prestations, fournitures et sujétions nécessaires l’aménagement du chemin cyclable : •Les travaux de démolition de la structure de la voirie ; •Les travaux de mise en œuvre de revêtement •Le ragréage de l’ensemble du cheminement Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier des charges. Le type de réseau sur lequel s’effectuent les travaux, conformément au B. 1. du CCT QUALIROUTES est de type IIIa. Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant de la procédure: d76488bd-3606-4126-bfb1-4b3480568b69
Identifiant interne: PPP0HS-1786/6089/25091/01/G076
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Lasne - Chemin Buisson du Caillou - travaux de voirie et d'égouttage
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants : Travaux d'égouttage et de voirie du Chemin du Buisson du Caillou à Lasne Il est prévu : -Tous les travaux, prestations, fournitures et sujétions nécessaires à la prolongation de l’égouttage et à l’aménagement de la voirie comprenant : •La pose d’un nouvel égout en PP paroi pleine DN 250 mm par ouverture de tranchées ; •La pose de nouvelles chambres de visite préfabriquées sur le tracé du nouvel égouttage ; •La pose de nouveaux raccordements privatifs à l’égout ; •La remise en pristin état de la voirie au droit des tranchées d’égouttage et des raccordements particuliers ; •Les dossiers complets de cadastre et recollement sur la zone des travaux. -Tous les travaux, prestations, fournitures et sujétions nécessaires à l’aménagement de la voirie comprenant : •Les travaux de démolition de la structure de la voirie ; •La fourniture et la pose d’éléments linéaires ; •La fourniture et pose d’avaloirs avec leur raccordement à l’égout ; •La fourniture et la pose d’une sous-fondation et fondation de voirie ; •Les travaux de mise en œuvre de revêtement en enrobé bitumineux (2 couches) ; •Les travaux de ragréages en limite de chantier ; •L’engazonnement des accotements ; -Tous les travaux, prestations, fournitures et sujétions nécessaires l’aménagement du chemin cyclable : •Les travaux de démolition de la structure de la voirie ; •Les travaux de mise en œuvre de revêtement •Le ragréage de l’ensemble du cheminement Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier des charges. Le type de réseau sur lequel s’effectuent les travaux, conformément au B. 1. du CCT QUALIROUTES est de type IIIa. Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale.
Identifiant interne: 25091/01/G076_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233120 Travaux de construction de routes
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Place Communale 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: Administration communale de Lasne
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: in BW association intercommunale SC
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon
Organisation qui signe le marché: in BW association intercommunale SC
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 192 409,55 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: NTH Contractors
Identifiant de l’offre: NTH_Contractors
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 192 409,55 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 2636-5721
Titre: Lasne - Chemin Buisson du Caillou - travaux de voirie et d'égouttage
Date de conclusion du marché: 16/03/2026
Organisation qui signe le marché: in BW association intercommunale SC
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 10
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 10
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 192 409,55 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 236 556,31 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: in BW association intercommunale SC
Numéro d’enregistrement: 0200362210
Adresse postale: Rue de la Religion, 10
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Point de contact: Aurore Assoignon
Télécopieur: +32 67216928
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire du Brabant wallon
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: Rue de Soignies, 8
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: NTH Contractors
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: BE0761882540
Adresse postale: rue de l'Eglise, 21
Subdivision pays (NUTS): Arr. Halle-Vilvoorde (BE241)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 674ea08b-21e4-459d-80cc-5053f78a0312 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 16/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français