Le Logis Châtelettain - Le Logis Chatelettain Scrl
Rénovation énergétique de 26 maisons en site occupé cité des Corvées à Châtelineau
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Le Logis Châtelettain
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation énergétique de 26 maisons en site occupé cité des Corvées à Châtelineau
Description: Rénovation énergétique de 26 maisons en site occupé reprenant : Lot 1 : travaux de rénovation énergétique (travaux extérieurs et finitions intérieures) Lot 2 : travaux de techniques spéciales
Identifiant de la procédure: 13af4ab3-e2c8-4b7d-b7d8-8e4f59c2434d
Identifiant interne: 125.180
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Travaux de rénovation énergétique (travaux extérieurs et finitions intérieures)
Description: Travaux de rénovation énergétique (travaux extérieurs et finitions intérieures)
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 21/09/2026
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Nom: Délai d'exécution et organisation de chantier
Description: Délai d'exécution et organisation de chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: La demande de suspension doit être introduite dans un délai de 15 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte. Le recours en annulation doit être introduit dans un délai de 60 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte.
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Travaux de techniques spéciales
Description: Travaux de techniques spéciales
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 21/09/2026
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Nom: Délai d'exécution et organisation de chantier
Description: Délai d'exécution et organisation de chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: La demande de suspension doit être introduite dans un délai de 15 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte. Le recours en annulation doit être introduit dans un délai de 60 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte.
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT
Identifiant de l’offre: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 123 183 753 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT (lot 1)
Date de conclusion du marché: 04/03/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT
Identifiant de l’offre: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT-LOT-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 41 459 072 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT (lot 2)
Date de conclusion du marché: 04/03/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Le Logis Châtelettain
Numéro d’enregistrement: 0405631630_5271
Département: LE LOGIS CHATELETTAIN scrl
Adresse postale: rue des Lorrains, 198A
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931816266
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT
Numéro d’enregistrement: 0435929678_fb2c3084-658a-478d-922b-469915db826f
Adresse postale: Rue des Spiroux 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Soignies (BE32C)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001 LOT-0002
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 95abbf23-4d1b-4c4f-87ae-a6219b2cd24f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français