Le Logis Châtelettain - Le Logis Chatelettain Scrl
Rénovation énergétique de 24 appartements en site occupé Rue Ferrer à Châtelineau
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Le Logis Châtelettain
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation énergétique de 24 appartements en site occupé Rue Ferrer à Châtelineau
Description: Rénovation énergétique de 24 appartements en site occupé reprenant : Lot 1 : Rénovation énergétique, sécurité et confort Lot 2 : Remplacement des menuiseries extérieures (Sous réserve de l'octroi du permis d'urbanisme)
Identifiant de la procédure: 1df65cd0-dfc1-4b38-9a93-c05f21fe321e
Identifiant interne: 126.808
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Rénovation énergétique, sécurité et confort
Description: Rénovation énergétique, sécurité et confort
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/06/2026
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Nom: Délai d'exécution et organisation de chantier
Description: Délai d'exécution et organisation de chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: La demande de suspension doit être introduite dans un délai de 15 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte. Le recours en annulation doit être introduit dans un délai de 60 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte.
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Remplacement des menuiseries extérieures
Description: Remplacement des menuiseries extérieures
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Nom: Délai d'exécution et organisation de chantier
Description: Délai d'exécution et organisation de chantier
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: La demande de suspension doit être introduite dans un délai de 15 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte. Le recours en annulation doit être introduit dans un délai de 60 jours, à partir du jour suivant la date de la communication de l'acte.
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT
Identifiant de l’offre: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 130 784 515 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT
Date de conclusion du marché: 04/03/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: ETABLISSEMENTS GAUME
Identifiant de l’offre: ETABLISSEMENTS GAUME-LOT-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 17 748 439 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: ETABLISSEMENTS GAUME
Date de conclusion du marché: 04/03/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Le Logis Châtelettain
Numéro d’enregistrement: 0405631630_5271
Département: LE LOGIS CHATELETTAIN scrl
Adresse postale: rue des Lorrains, 198A
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931816266
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: CONSTRUCTION ET MAINTENANCE DE BATIMENT
Numéro d’enregistrement: 0435929678_684b8618-249f-426b-a319-5d327196e23c
Adresse postale: Rue des Spiroux 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Soignies (BE32C)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0005
Nom officiel: ETABLISSEMENTS GAUME
Numéro d’enregistrement: 0454357995_f28264e3-cac6-493b-ba0d-6e4aa7254134
Adresse postale: Rue du Pays-Bas 4
Ville: Montignies-Sur-Sambre
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0002
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 7ae02371-0485-4720-8ba2-b59f47da1dd4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français