Etablissement Public D'assistance Morale De La Province De Namur
Travaux de rénovation et agrandissement de la salle Simonne henry
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Etablissement public d'assistance morale de la province de Namur
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Travaux de rénovation et agrandissement de la salle Simonne henry
Description: Travaux de rénovation et agrandissement de la salle Simonne henry
Identifiant de la procédure: f0b0622a-8269-42c2-a404-185453a25dbf
Identifiant interne: PPP0GM-233/6003/2025-003
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Travaux de rénovation et agrandissement de la salle Simonne henry
Description: Travaux de rénovation et agrandissement de la salle Simonne henry
Identifiant interne: 2025-003_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Options: Description des options: Options autorisées (voir dans documents techniques)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue de Gembloux, 48
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: Etablissement public d'assistance morale de la province de Namur
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 55
Critère: Description: Date de debut des travaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 10
Critère: Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: Respect des elements éthiques mis en évidence dans la partie technique
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Tribunal de Première Instance
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Première Instance
Informations relatives aux délais de recours: rue Général Michel 10, 5000 Namur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Etablissement public d'assistance morale de la province de Namur
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal de Première Instance
Organisation qui signe le marché: Etablissement public d'assistance morale de la province de Namur
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 515 018,68 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: Entreprises Bajart
Identifiant de l’offre: Entreprises_Bajart
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 515 018,68 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 811-1348
Titre: Travaux de rénovation et agrandissement de la salle Simonne henry
Date de conclusion du marché: 12/02/2026
Organisation qui signe le marché: Etablissement public d'assistance morale de la province de Namur
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 515 018,68 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 585 221,23 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Etablissement public d'assistance morale de la province de Namur
Numéro d’enregistrement: 0865113801
Adresse postale: rue de Gembloux, 48
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Point de contact: Bernard Diagre
Télécopieur: +32 81716040
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de Première Instance
Numéro d’enregistrement: tribunam
Adresse postale: rue Général Michel 10
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Entreprises Bajart
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 0415486929
Adresse postale: Rue de l'Innovation(RH) 7
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Télécopieur: +32 81450506
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d331123b-df33-4870-b53f-b4aba4d91f87 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 10/03/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 10/03/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français