Technifutur Asbl
Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Technifutur ASBL
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Description: Marché public de travaux relatif à la rénovation des façades arrières
Identifiant de la procédure: ac1f350b-1b3b-40a2-ba5a-222ae8c3339e
Identifiant interne: PPP0S9-144/6021/TF2024-012-P2
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le soumissionnaire visite les lieux concernés afin d’appréhender toutes les conditions particulières d’exécution du présent marché. Deux dates sont fixées pour la visite des lieux : - le jeudi 18 décembre 2025 à 10h00 - le mercredi 07 janvier 2026 à 10h00 Il est impératif que les soumissionnaires préviennent de leur présence aux adresses mails suivantes : ruben.delaluz@technifutur.be et m.joiret@cabinet-phd.be & phd@cabinet-phd.be La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l’offre. L’absence d’attestation dans le dossier d’offre, sans préjudice de l'article 66, §3 de la [Loi 2016-06-17], est une cause d’irrégularité substantielle. Le soumissionnaire reconnaît à la suite de cette visite : Avoir reçu toutes les informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue et les particularités du marché ; Avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance et des moyens à mettre en oeuvre pour assurer sa parfaite exécution. À la suite de la visite des lieux, le soumissionnaire ne peut arguer de problèmes dus aux accès et à l’implantation des lieux pour demander modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels. Toute remarque éventuelle doit être faite sur le forum/communiquée à la personne de contact. Une attestation est remise après la visite et est jointe à l’offre déposée. Elle est signée par le délégué de l’adjudicateur et elle mentionne l’identité du soumissionnaire et celle du délégué de l’adjudicateur. 5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Description: Marché public de travaux relatif à la rénovation des façades arrières
Identifiant interne: TF2024-012-P2_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Bois Saint-Jean 15-17
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Technifutur ASBL
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 26/03/2026
Date de fin de durée: 30/06/2026
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de Liège
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal de première instance de Liège
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Cabinet d'architectes p.HD
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal de première instance de Liège
Organisation qui signe le marché: Technifutur ASBL
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 421 321,52 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Identifiant de l’offre: RECO_+
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 421 321,52 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 850-2684
Titre: Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Date de conclusion du marché: 12/02/2026
Organisation qui signe le marché: Technifutur ASBL
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 421 321,52 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 458 721,97 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Technifutur ASBL
Numéro d’enregistrement: 0458 220 674
Adresse postale: Rue Bois Saint-Jean 15-17
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Point de contact: Thierry Castagne
Télécopieur: +32 43824561
Rôles de cette organisation: Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Cabinet d'architectes p.HD
Numéro d’enregistrement: 0784672095
Adresse postale: place Saint-Jacques 16
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Point de contact: Mathieu Joiret
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de première instance de Liège
Numéro d’enregistrement: 0458.220.674
Adresse postale: rue de Bruxelles 2
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0005
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0866062025
Adresse postale: Rue de Chesseroux 5
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 17da222f-cf3f-4b85-a8ba-612c29e156d3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/02/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/02/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français