Cpas De Mons
Travaux de rénovation et d'extension du pavillon 4 (la nacelle)-cité de l'enfance à Mons
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: CPAS de Mons
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Travaux de rénovation et d'extension du pavillon 4 (la nacelle)-cité de l'enfance à Mons
Description: Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et l’extension du Pavillon 4 (La nacelle) de la cité de l’enfance - CPAS de Mons : il s’agit d’un « SASPE » Services d’Accueil Spécialisés de la petite Enfance. 12 Le bâtiment est occupé et doit être déménagé pendant la durée des travaux. Le projet consiste donc à : - rénover le pavillon existant ; - réaliser une extension ; - supprimer le module préfabriqué temporaire existant ; (A charge du maître de l’ouvrage) - placer un nouveau module temporaire pendant la durée des travaux ; (A charge du maître de l’ouvrage) - réaliser l’aménagement des abords. - Tranche ferme : Architecture (gros oeuvre couvert fermé et abords), Stabilité, Techniques spéciales (étude et démolitions) - Tranche conditionnelle : Techniques spéciales et parachèvements
Identifiant de la procédure: 2657c882-f588-43d7-b8e0-f5956a7471b3
Identifiant interne: 25-60000
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: CLAUSES ANTI-DUMPING L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. DELAI D'EXECUTION Les délais d’exécution partiels sont les suivants : Tranche ferme : architecture gros œuvre couvert fermé et abords: délai195 jours calendrier Tranche conditionnelle : Techniques spéciales et parachèvements : délai 200 jours calendrier Les délais d’exécution partiels sont de rigueur. LES OPTIONS Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges. Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre. Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre. Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. ET les options libres sont interdites. VISITE DES LIEUX OBLIGATOIRE. Il s’agit d’une exigence substantielle, au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre. Elle se déroule sur site, après rendez-vous pris auprès de Yves TINE par courriel à l'adresse suivante : yves.tine@igretec.com. Trois dates de visite sont proposées, à savoir : Soit le 12/06/2024 à 10h00; Soit le 19/06/2024 à 10h00; Soit le 25/06/2024 à 10h00. L’attestation de visite signée par un représentant du pouvoir adjudicateur sera remise au soumissionnaire. L’original de cette attestation devra être joint à l’offre. 5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Marché de travaux ayant pour objet la rénovation et l’extension du Pavillon 4 (La nacelle) de la cité de l’enfance - CPAS de Mons : il s’agit d’un « SASPE » Services d’Accueil Spécialisés de la petite Enfance. 12 Le bâtiment est occupé et doit être déménagé pendant la durée des travaux. Le projet consiste donc à : - rénover le pavillon existant ; - réaliser une extension ; - supprimer le module préfabriqué temporaire existant ; (A charge du maître de l’ouvrage) - placer un nouveau module temporaire pendant la durée des travaux ; (A charge du maître de l’ouvrage) - réaliser l’aménagement des abords. - Tranche ferme : Architecture (gros oeuvre couvert fermé et abords), Stabilité, Techniques spéciales (étude et démolitions) - Tranche conditionnelle : Techniques spéciales et parachèvements
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45262800 Travaux d'extension de bâtiments
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: POUVOIR SUBSIDIANT : SPW - subside infrastructure de la petite enfance ; infracreches.social
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Informations relatives aux délais de recours: 15 et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Igretec
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: TRADECO BELGIUM
Identifiant de l’offre: TRADECO BELGIUM-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 788 837,52 Euro
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: TRADECO
Date de conclusion du marché: 19/01/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0201741786_547
Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: CPAS de Mons
Numéro d’enregistrement: 0207.889.113
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Point de contact: Monsieur Bernard Fretin, attaché spécifique architecte
Téléphone: +32 65 41 23 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0004
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 234 94 70
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Nom officiel: TRADECO BELGIUM
Numéro d’enregistrement: 0453218345_074e52c6-093f-4246-9ef8-8909275730eb
Adresse postale: Drève Gustave Fache(L) 5
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: eb751024-aee7-431e-ae82-fc669b6c0a5a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/02/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/02/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français