Infrabel Sa - Infrabel Projects South

Rénovation des installations de climatisation du Data Center de Monceau Rue de Roux, 287 6031 MONCEAU SUR SAMBRE



Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.


Belgique: Travaux d'installation de matériel de climatisation
Rénovation des installations de climatisation du Data Center de Monceau Rue de Roux, 287 6031 MONCEAU SUR SAMBRE

Avis de marché ou de concession – régime ordinaire

1. Acheteur

1.1 Acheteur

Nom officiel: Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer

2. Procédure

2.1 Procédure

Titre: Rénovation des installations de climatisation du Data Center de Monceau Rue de Roux, 287 6031 MONCEAU SUR SAMBRE
Description: Ce CSC concerne la rénovation complète des installations de climatisation du Data Center de Monceau. Les prestations prévues sont les suivantes (liste non exhaustive) : Prestations préalables ·Fourniture d'un dossier d'exécution complet (comprenant les études) à faire valider avant le début de l'exécution, sur base de la note technique qui est remise lors du démarrage de chantier, et du présent CSC. ·Réalisation des démarches et des vérifications vers les différents impétrants, les pompiers, etc. Démontages ·Démontage et évacuation de tous les anciens équipements (appareillages, gaines, câblages, matériaux divers, etc.) qui ne sont plus utiles/fonctionnels ou qui sont re-nouvelés dans le cadre du présent marché (y compris les accessoires, fixations, etc.). ·Ce poste démontage concerne le chauffage, la climatisation, les installations élec-triques BT relatives au chauffage et à la climatisation (alimentation des équipe-ments, ...) ·Ce poste démontage comprend également le ragréage des surfaces dans un état prêt à peindre. ·Les différents éléments démontés pourront, à la demande du Maître d’Ouvrage, être récupérés. Climatisation ·Installation de 2 nouveaux groupes de froid et de 2 ballons tampons pour l'alimen-tation des ventilo-convecteurs et des armoires de climatisation dans les locaux IT. ·Remplacement des aérocondenseurs en toiture. ·Installation d'un échangeur à plaques pour assurer le free-chilling. ·Mise en œuvre de l'ensemble des tuyauteries en chaufferie (y compris les collec-teurs, le système d'expansion, etc.). Celles-ci sont en acier. ·Réalisation d'un nouveau collecteur d'eau glacée. ·Remplacement des anciennes conduites par des conduites synthétiques ou en acier pour le réseau de distribution apparent à l'intérieur du bâtiment. ·Calorifugeage des conduites et des appareillages et accessoires (vannes, clapets, circulateurs, etc.). ·Remplacement des armoires de climatisation dans les locaux DC1, DC2, Carrier Room et No Break par des armoires alimentées: od'une part en eau glacée od'autre part en détente directe pour assurer la redondance. ·Remplacement des ventilo-convecteurs dans les locaux. Chauffage ·Remplacement de la chaufferie gaz par l'installation d'une pompe à chaleur 4 tubes, raccordée sur le réseau des aérocondenseurs pour la récupération de cha-leur, et d'un ballon tampon pour assurer les besoins ne chaud. ·Mise en œuvre de l'ensemble des tuyauteries en chaufferie (y compris les collec-teurs, le système d'expansion, etc.). Celles-ci sont en acier. ·Réalisation d'un collecteur principal en chaufferie. ·Installation d'un ballon tampon. ·Utilisation de conduites synthétiques/en acier pour le réseau de distribution appa-rent à l'intérieur du bâtiment. ·Calorifugeage des conduites et des appareillages et accessoires (vannes, clapets, circulateurs, etc.). Ventilation ·Adaptation des réseaux de ventilation existants pour s'adapter aux besoins des lo-caux. ·Remplacement des batteries chaude et froide du GP/GE3. ·Installation de 2 humidificateurs dans les locaux DC1 et DC2. Sanitaire ·Installation d'un osmoseur pour le traitement de l'eau des humidificateurs. ·Adaptation du réseau existant : opour l'alimentation des humidificateurs. opour l'évacuation des condensats. Électricité - basse tension (BT) ·Installation des nouveaux tableaux fournis par le Maître de l’Ouvrage. ·Fourniture et pose d’un nouveau tableau HVAC. ·Fourniture et pose du câblage intérieur pour l’alimentation des équipements HVAC. ·Pose de chemins de câbles et de goulottes si nécessaire. ·Mise à la terre et réalisation des équipotentialités principales et secondaires. Incendie ·Réalisation de l'ensemble des resserrages EI. Divers ·Raccordements provisoires (et toutes les prestations nécessaires à leur réalisation) faisant partie intégrante du présent marché. ·Mise en service des systèmes par les fabricants, avec rédaction d'un rapport corres-pondant. ·Réception de l'ensemble des installations par un SECT, réalisation des schémas unifilaires et de position de l'installation complète. ·Écolage (avec fourniture de documents synthétiques sur le fonctionnement des installations). ·Fourniture d'un dossier As-Built complet à faire valider avant la réception provisoire. ·Etc.
Identifiant de la procédure: 60e4ff09-d661-48d4-b00b-f66826f2d39d
Identifiant interne: 5754525065
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331220 Travaux d'installation de matériel de climatisation

2.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique

2.1.4 Informations générales

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

2.1.6 Motifs d’exclusion

Sources des motifs d'exclusion: Avis
Motifs d’exclusion purement nationaux:

5. Lot

5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001

Titre: 5754525065 - 1
Description: Le marché comprend en ordre principal : la rénovation complète des installations de climatisation du Data Center de Monceau. Les prestations prévues sont les suivantes (liste non exhaustive) : • Prestations préalables ·Fourniture d'un dossier d'exécution complet (comprenant les études) à faire valider avant le début de l'exécution, sur base de la note technique qui est remise lors du démarrage de chantier, et du présent CSC. ·Réalisation des démarches et des vérifications vers les différents impétrants, les pom-piers, etc. • Démontages ·Démontage et évacuation de tous les anciens équipements (appareillages, gaines, câblages, matériaux divers, etc.) qui ne sont plus utiles/fonctionnels ou qui sont renou-velés dans le cadre du présent marché (y compris les accessoires, fixations, etc.). ·Ce poste démontage concerne le chauffage, la climatisation, les installations élec-triques BT relatives au chauffage et à la climatisation (alimentation des équipements, ...) ·Ce poste démontage comprend également le ragréage des surfaces dans un état prêt à peindre. ·Les différents éléments démontés pourront, à la demande du Maître d’Ouvrage, être récupérés. • Climatisation ·Installation de 2 nouveaux groupes de froid et de 2 ballons tampons pour l'alimentation des ventilo-convecteurs et des armoires de climatisation dans les locaux IT. ·Remplacement des aérocondenseurs en toiture. ·Installation d'un échangeur à plaques pour assurer le free-chilling. ·Mise en oeuvre de l'ensemble des tuyauteries en chaufferie (y compris les collecteurs, le système d'expansion, etc.). Celles-ci sont en acier. ·Réalisation d'un nouveau collecteur d'eau glacée. ·Remplacement des anciennes conduites par des conduites synthétiques ou en acier pour le réseau de distribution apparent à l'intérieur du bâtiment. ·Calorifugeage des conduites et des appareillages et accessoires (vannes, clapets, circulateurs, etc.). ·Remplacement des armoires de climatisation dans les locaux DC1, DC2, Carrier Room et No Break par des armoires alimentées: d'une part en eau glacée d'autre part en détente directe pour assurer la redondance. ·Remplacement des ventilo-convecteurs dans les locaux. • Chauffage ·Remplacement de la chaufferie gaz par l'installation d'une pompe à chaleur 4 tubes, raccordée sur le réseau des aérocondenseurs pour la récupération de chaleur, et d'un ballon tampon pour assurer les besoins ne chaud. ·Mise en oeuvre de l'ensemble des tuyauteries en chaufferie (y compris les collecteurs, le système d'expansion, etc.). Celles-ci sont en acier. ·Réalisation d'un collecteur principal en chaufferie. ·Installation d'un ballon tampon. ·Utilisation de conduites synthétiques/en acier pour le réseau de distribution apparent à l'intérieur du bâtiment. ·Calorifugeage des conduites et des appareillages et accessoires (vannes, clapets, circulateurs, etc.). Ventilation ·Adaptation des réseaux de ventilation existants pour s'adapter aux besoins des lo-caux. ·Remplacement des batteries chaude et froide du GP/GE3. ·Installation de 2 humidificateurs dans les locaux DC1 et DC2. • Sanitaire ·Installation d'un osmoseur pour le traitement de l'eau des humidificateurs. ·Adaptation du réseau existant : pour l'alimentation des humidificateurs. pour l'évacuation des condensats.
Identifiant interne: 1

5.1.1 Objet

Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45300000 Travaux d'équipement du bâtiment

5.1.2 Lieu d’exécution

Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Pays: Belgique
Informations complémentaires:

5.1.3 Durée estimée

Durée: 120 Jour

5.1.4 Renouvellement

Nombre maximal de renouvellements: 0

5.1.6 Informations générales

Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: 1) Le délai d'exécution est fixé à 120 jours de calendrier ; 2) Tous les fascicules peuvent être consultés en suivant le lien : http://www.infrabel.be, sous la rubrique « Business », « Fournisseurs &Entrepreneurs », « Devenir entrepreneur ? », «Travaux par entreprises », «Prescriptions contractuelles ». Remarque : il est porté à la connaissance des employeurs des entreprises extérieures à Infrabel et qui viennent exercer des activités ou se déplacent dans les dépendances d’Infrabel, qu’un module e-learning sur la sécurité sur le domaine ferroviaire peut être consulté sur le site www.infrabel.be en cliquant sur « Business », ensuite « Fournisseurs &Entrepreneurs » et sélectionner « E-learning Les documents de marché(CSC et annexes) sont téléchargeables gratuitement sur https://enot.publicprocurement.be. Nous vous conseillons vivement de vous enregistrer, de cette manière, vous serez automatiquement tenu informé en cas de modifications, d'avis rectificatifs, d'informations complémentaires, ... Dans le cadre de ce marché, Infrabel utilise e-Procurement pour toutes les phases de la procédure de passation. 3) Les fichiers et documents d’offre sont à renommer sans accents et sans caractères spéciaux. En se portant candidat ou et/ou soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance du code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d’Infrabel et s’engagent à en respecter les dispositions. Ce code de conduite peut être consulté et téléchargé sur le site www.infrabel.be sous la rubrique « Business » ; 4) Une visite des lieux accompagnée est obligatoire.

5.1.9 Critères de sélection

Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Inscription à un registre professionnel pertinent
Description: Cf Article 71 du Cahier Spécial des Charges Agréation en sous-catégorie D18, classe 5 ou supérieure

5.1.12 Conditions du marché public

Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
Date limite de réception des offres: 19/03/2026 14:00 +01:00
Date limite de validité de l’offre: 150 Jour
Conditions du marché:
Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: N/A
Montage financier: N/A

5.1.15 Techniques

Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen

Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Informations relatives aux délais de recours: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel sa

8. Organisations

8.1 ORG-0001

Nom officiel: Infrabel sa
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Ville: Liège
Code postal: 4000
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Pays: Belgique
Adresse électronique: 41533.support1030@infrabel.be
Téléphone: +32 00000000
Adresse internet: https://www.infrabel.be/
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché

8.1 ORG-0002

Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: revise@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Rôles de cette organisation:
TED eSender

8.1 ORG-0003

Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Ville: Etterbeek
Code postal: 1040
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: d432d2a7-ceb4-4a07-ada6-752a8ebd3779 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 10/02/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 10/02/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français

Annonces similaires du BDA :