Province De Namur - Province De Namur - Service Des Marchés Publics
Remplacement de 3 ascenseurs au Campus provincial
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Province de Namur
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Remplacement de 3 ascenseurs au Campus provincial
Description: Le marché porte sur le remplacement de 3 ascenseurs au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur. Le soumissionnaire devra être fabricant (des ascenseurs), donner un accès à une plateforme informatique et avoir un centre de formation en Belgique.
Identifiant de la procédure: 247e250f-404d-4b57-8a02-6d9232b1be97
Identifiant interne: STPI2025/58
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Principales caractéristiques de la procédure: Pour ce marché, les réglementations nationales de la procédure suivante seront appliquées : procédure négociée directe avec publication préalable
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Le marché porte sur le remplacement de 3 ascenseurs au Campus provincial, Rue Henri Blès, 188-190 à 5000 Namur. Le soumissionnaire devra être fabricant (des ascenseurs), donner un accès à une plateforme informatique et avoir un centre de formation en Belgique.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Prix - 30 points L’offre la plus basse obtiendra le plus de points. Ensuite le classement sera établi par une règle proportionnelle afin d’obtenir un classement final.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
Critère: Description: Délai d'exécution - 20 points Le délai d’exécution comprend la fabrication, la fourniture et le remplacement des 3 ascenseurs. Le soumissionnaire proposera le délai d’exécution pour la réalisation des travaux. Le délai d’exécution sera de minimum 152 jours calendrier et de maximum 228 jours calendrier. Le délai le plus court obtiendra le plus de points. Ensuite le classement sera établi par une règle proportionnelle afin d’obtenir un classement final.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Critère: Description: Service après-vente - 10 points Le soumissionnaire joindra à son offre une note décrivant le service après-vente proposé, l'assistance technique et le délai d’intervention de dépannage en heure. Les critères qualitatifs feront l’objet d’une évaluation motivée lors de l’analyse, sur base des documents techniques fournis par les soumissionnaires.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 10
Critère: Description: Garantie offerte - 10 points Le soumissionnaire joindra à son offre une note décrivant les garanties offertes. Les critères qualitatifs feront l’objet d’une évaluation motivée lors de l’analyse, sur base des documents techniques fournis par les soumissionnaires.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 10
Critère: Description: Qualité de l'offre - 30 points Les critères qualitatifs feront l’objet d’une évaluation motivée lors de l’analyse, sur base des documents techniques fournis par les soumissionnaires.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Informations relatives aux délais de recours: - demande de suspension en extrême urgence: requête introduite le plus rapidement possible; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l'acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d'attribution, lettre d'information ou aucun des deux = date de prise de connaissance) - demande d' annulation: 60 jours à partir de la connaissance de la décision. NB: le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire (article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex: octroi de dommages-intérêts...). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans (article 2262 bis du Code civil).
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 21 879 946 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: Kone Belgium SA
Identifiant de l’offre: Offre Kone Belgium
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 218 799,46 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: STPI2025-58
Date de conclusion du marché: 28/01/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 183 000 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 218 799,46 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Province de Namur
Numéro d’enregistrement: 0207656511_5259
Département: Province de Namur - Service des marchés publics
Adresse postale: Rue Henri Bles, 190 C
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Kone Belgium SA
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: BE0436.407.453
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: aac6f132-402e-4e94-8ab1-f795335523f2 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 30/01/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 30/01/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français