Habitations Sociales De Saint-nicolas
Stock pour l'électricité
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Habitations Sociales de Saint-Nicolas
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Stock pour l'électricité
Description: Marché stock de travaux « ELECTRICITE » pour des dépannages et des réparations sur les installations électriques
Identifiant de la procédure: 75ae246f-2eee-4441-92a2-2d7e94083009
Identifiant interne: PPP0MY-399/6026/2026-351
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 150 000 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre: 225 000 Euro
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Stock pour l'électricité
Description: Marché stock de travaux « ELECTRICITE » pour des dépannages et des réparations sur les installations électriques
Identifiant interne: 2026-351_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45310000 Travaux d'équipement électrique
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Saint-Nicolas (Lg.)
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Patrimoine des Habitations Sociales de Saint-Nicolas
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 12/05/2026
Date de fin de durée: 11/05/2030
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 3
Autres informations sur le renouvellement: Le marché comporte trois reconductions. Le marché de base est prévu pour une durée de 12 mois Le marché comporte trois reconduction au sens de l’article 57, alinéa 2, de la loi du 17/06/2016: Toutes les données seront identiques pour le marché de base et le (les) éventuelle(s) reconduction(s). La durée totale, en tenant compte des 3 reconductions éventuelles sera de 48 mois. Type de reconduction : tacite. Le marché sera reconduit tacitement pour une période de 1 an sauf si le Pouvoir Adjudicateur décide d'arrêter expressément le marché 90 jours de calendriers avant la fin du marché de base ou de l'échéance de la reconduction.
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 150 000 Euro
Valeur maximale de l’accord-cadre: 225 000 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le montant de commande du marché initial et de chaque reconduction est limité à 56.250,00 € HTVA. Le montant total de commande du marché, en tenant compte des 3 reconductions est limité à 225.000,00 € HTVA.
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Références sur des travaux spécifiés Description: Une liste de travaux similaires (marchés ou contrats) – au minimum 3 références ayant atteint le stade de la réception provisoire – soit des travaux relatifs à des installations électriques ou des réparations électriques dans des bâtiments, pour des montants égaux ou supérieurs à 25.000 € HTVA par référence – effectués au cours des cinq dernières années. La liste fera apparaitre les informations suivantes: - le montant total du marché ou du contrat; - les date, les durées; - le destinataires publics ou privés. Niveau(x) minimal(aux): Au minimum 3 références ayant atteint le stade de la réception provisoire pour des montants égaux ou supérieurs à 25.000 € HTVA par référence – effectués au cours des cinq dernières années. Ces attestations émises seront émises ou contresignées par l'autorité compétente ou lorsque le destinataire a été un acheteur privé, par une attestation de l'acheteur. NB = Les marchés/contrats ne doivent pas être nécessairement des accords-cadres/marchés stock.
Critère: Techniciens ou organismes techniques pour effectuer le travail Description: Le soumissionnaire fournit, dans le cadre de son offre, une liste indiquant les techniciens dont dispose l'entreprise et auquel l'entrepreneur pourra faire appel pour l'exécution des travaux ; * Cette liste fera également mention du (des) diplôme(s), titre(s) ou certifcat(s) des techniciens et des formations. Niveau(x) minimal(aux): L’entreprise devra disposer en interne de minimum 3 ouvriers/techniciens qualifiés détenant un diplôme, un titre de compétence ou tout autre certificat en cours de validité parmi le personnel d’exécution (en dehors du/des responsable(s)).
Critère: Autres exigences économiques ou financières Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure. * Un extrait du casier judiciaire récent ou de tout document équivalent, daté de moins de 6 mois, délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente et dont il résulte que le soumissionnaire : - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude, infractions terroristes, infractions liées aux activités terroristes ou incitation à commettre une telle infraction, complicité ou tentative d'une telle infraction, blanchiment de capitaux ou financement de terrorisme, travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains, occupation de ressortissants de pays tiers en séjour illégal ; - n'a pas fait l'aveu de sa faillite et ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ou de toute autre procédure de même nature existant dans les législations et règlementations nationales ; - n'a pas fait l'objet d'une condamnation prononcée par un jugement ayant force de chose jugée pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; * L’attention du soumissionnaire est attirée sur le fait qu’avant la conclusion du marché, le pouvoir adjudicateur se renseignera lui-même (via Telemarc) mais se réserve la faculté de l’inviter à produire les documents suivants : - une attestation récente du greffe du tribunal de commerce compétent de laquelle il ressort que le soumissionnaire n’est pas en situation de faillite, de concordat judiciaire ou de liquidation ; - une attestation de l’ONSS, avec cachet sec, relative à l’avant-dernier trimestre précédant la date de remise des offres ou des candidatures ; - une attestation récente émanant de l’administration des finances concernant les dettes fiscales.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (3 % du montant estimé du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure (1.130,00 €))
Date limite de réception des offres: 24/02/2026 10:00 +01:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Accord-cadre: Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de participants: 1
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Habitations Sociales de Saint-Nicolas
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'état
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Habitations Sociales de Saint-Nicolas
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Habitations Sociales de Saint-Nicolas
Numéro d’enregistrement: 0403.978.670
Adresse postale: Rue des Charbonnages, 95
Ville: Saint-Nicolas (Lg.)
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Point de contact: Michael Loria
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 77afae89-f2c8-4eaa-b69c-ba11aa7aeb1e - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 30/01/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 30/01/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français