Commune D'auderghem
Travaux de rénovation du bâtiment des classes vertes sur le site Rouge-Cloître
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commune d'Auderghem
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Travaux de rénovation du bâtiment des classes vertes sur le site Rouge-Cloître
Description: Travaux de rénovation du bâtiment des classes vertes de Rouge-Cloître conformément aux cahiers des charges technique. Dans l’état actuel des choses, le bâtiment est vide de toute occupation. Des travaux de démontage intérieurs ont déjà été menés en 2023-2024 et des sondages réalisés. L’enveloppe du bâtiment est intacte et le bâtiment est actuellement fermé.
Identifiant de la procédure: 3ac19468-efd1-4566-a0d4-9643e98fd3d2
Identifiant interne: CSC02/CA2025
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Travaux de rénovation du bâtiment des classes vertes sur le site Rouge-Cloître
Description: Travaux de rénovation du bâtiment des classes vertes de Rouge-Cloître conformément aux cahiers des charges technique. Dans l’état actuel des choses, le bâtiment est vide de toute occupation. Des travaux de démontage intérieurs ont déjà été menés en 2023-2024 et des sondages réalisés. L’enveloppe du bâtiment est intacte et le bâtiment est actuellement fermé.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: ce critère sera évalué sur base de la formule : (offre la moins-disante/offre à noter)*Base de notation
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Description: Le critère méthodologie sera évalué par la remise des soumissionnaires d’une note méthodologique de maximum 3 pages A4 (tout compris : dessins, schéma, texte, etc). Les points attendus sont les suivants : 10/30 par sous-critère (sachant qu’une note inférieure à 5/10 pour un sous-critère amènera à ne pas retenir l’offre parce qu’une cote inférieure à 5/10 caractérisera une offre dont l’information pour appliquer le sous-critère est absente, lacunaire ou insuffisante): Les points attendus sont les suivants : Sous-critère 1 APPROVISIONNEMENT INSTALLATION DE CHANTIER ; Le site étant protégé et difficilement accessible, les entreprises devront montrer leur compréhension du site ainsi qu’une proposition d’installation de chantier et les précautions prises vis-à-vis du site et des édifices. L’entreprise expliquera comment elle compte gérer l’approvisionnement du chantier sur le site. Sous-critère 2 GESTION QUOTIDIENNE ET CO-ACTIVITE : Le site est situé dans un lieu ouvert et fort fréquenté, des ateliers, écuries, centre d’art et restaurant sont présents sur le site et en activité. L’entreprise expliquera comment elle compte gérer la fréquentation du site et la coactivité présent sur le site concerné. Sous-critère 3 RESPECT DE L’ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE : Le maître d’ouvrage souhaite valoriser les initiatives prises en faveur du développement durable et favoriser les initiatives promouvant la performance écologique de l’ouvrage (que ce soit au niveau du choix des matériaux, du transport, de la composition de l’équipe en charge du chantier, ou autre). L’entreprise expliquera les actions valorisantes concrètes qu’elle entend mettre en oeuvre pour ce projet concerné.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Informations relatives aux délais de recours: Voies de recours : Les instances de recours sont décrites dans l’article 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. La procédure pour introduire un recours est notamment décrite dans les articles 14 et 15 de ladite loi. L’article 14 concerne la faculté d’introduire un recours en annulation devant l’instance de recours. L’article 15 concerne la faculté d’introduire un recours en suspension devant l’instance de recours. Le juge ordinaire peut également être compétent si des dommages et intérêts sont exigés conformément à l’art. 16 de ladite loi. Les délais de recours sont décrits dans l’article 23 de ladite loi. Cet article mentionne, entre autres, que le recours en annulation est introduit dans un délai de soixante jours et que le délai du recours en suspension est de quinze jours. Il est conseillé d’avertir l’autorité adjudicatrice le plus vite possible par télécopieur, par courrier électronique ou par un autre moyen électronique si vous décidez d’introduire un recours en suspension. Si le pouvoir adjudicateur est une autorité administrative dans le sens des lois coordonnées sur le Conseil d’État : Le recours en suspension ou en annulation est envoyé soit par voie électronique soit par lettre recommandée suivant les règles de procédure, décrites dans la loi et le règlement portant organisation du Conseil d’État. Vous trouverez davantage d’informations au sujet du règlement de procédure sur le site web suivant : http://www.raadvst-consetat.be/ Plaintes : Si vous n’êtes pas satisfait de la prestation de services, vous pouvez introduire une plainte auprès du secrétariat communal. Le secrétariat vous enverra un accusé de réception assorti d’un numéro unique, répondra à votre demande dans les délais impartis et proposera une solution ou corrigera l’erreur. https://www.auderghem.be/plainte Vous nous avez contacté mais vous n’êtes pas satisfait de la réponse obtenue ? Contactez la médiatrice bruxelloise (Ombuds Bruxelles, institution indépendante de médiation) : • sur internet : www.ombuds.brussels • par téléphone : +32 2 549 67 00 • par courrier ou sur place : Ombuds Bruxelles, Place de la Vieille Halle aux Blés 1, 1000 Bruxelles Signalement intégrité : Vous suspectez une atteinte à l’intégrité sous forme de négligence grave, abus ou infraction constitutive d’une menace ou qui porte préjudice à l’intérêt public commise au sein de la Commune d’Auderghem ? Un signalement peut être écrit ou oral et adressé à la personne de confiance d’intégrité par les moyens suivants : par courriel à l'adresse integrity@auderghem.brussels; par courrier ; oralement par téléphone ou en personne : auprès de la personne de confiance d’intégrité sur rendez-vous. 6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 1 422 486,68 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: MONUMENT HAINAUT
Identifiant de l’offre: MONUMENT HAINAUT-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 422 486,68 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: lot unique
Date de conclusion du marché: 09/12/2025
6.1.3 Soumissionnaires non retenus:
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 1 422 486,68 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 1 693 090,41 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune d'Auderghem
Numéro d’enregistrement: 0207540408_51
Adresse postale: rue Emile Idiers 12
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Télécopieur: +32 26764978
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Ville: Rue de la Science 33
Code postal: 1040 Bruxelles
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Numéro d’enregistrement: 0461105435_205c35c9-a0de-41b4-b1f9-d98eb4c99995
Adresse postale: Aarschotsesteenweg 255
Subdivision pays (NUTS): Arr. Leuven (BE242)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0005
Nom officiel: MONUMENT HAINAUT
Taille de l’opérateur économique: Micro, petite ou moyenne
Numéro d’enregistrement: 0402515257_7fc3e771-7ab6-40b0-9882-9d38e7547112
Adresse postale: Rue du Serpolet (MAR) 27
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0006
Numéro d’enregistrement: 0424078555_f699f64b-2360-4a4e-85d4-ef4953d2b769
Adresse postale: Rue Joseph Dupont 73
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 8622d88b-a37f-4d83-8c82-0324085a13f6 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 14/01/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 14/01/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français néerlandais