Asbl Groupe Sante Chc - Departement Infrastructures
RBN-22636-Ventilation-CE 9
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: RBN-22636-Ventilation-CE 9
Description: Le présent marché est un marché public de travaux dont l’objet est défini comme suit : Ventilation, Pompes à chaleur et ECS décentralisée pour la résidence CHC Nusbaum Dossier projet : N° de référence : 22.636
Identifiant de la procédure: c6cc6f48-34ff-42be-97cc-d297309f6da0
Identifiant interne: PPP1IU-706/6037/RBN-22636-Ventilation-CE9-v2
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: RBN-22636-Ventilation-CE 9
Description: Le présent marché est un marché public de travaux dont l’objet est défini comme suit : Ventilation, Pompes à chaleur et ECS décentralisée pour la résidence CHC Nusbaum Dossier projet : N° de référence : 22.636
Identifiant interne: RBN-22636-Ventilation-CE9-v2_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
Options: Description des options: Options exigées (Les options sont toutes exigées. La comparaison des offres est réalisée toutes options comprises ; l’offre de chaque soumissionnaire est donc majorée du prix offert pour l’ensemble des options reprises au cahier spécial des charges. Les options libres sont interdites. Le Pouvoir Adjudicateur reste libre de commander ou pas les options au moment de la notification et au cours du marché, sans indemnisation de l’Adjudicataire pour les options non commandées.)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Avenue Nusbaum, 21
Ville: LOUVEIGNE (BANNEUX)
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: RESIDENCE CHC BANNEUX NUSBAUM
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Coût total (coûts des fourniture, installation, fonctionnement et maintenance du matériel)
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 80
Critère: Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de Première Instance de Liège Palais de Justice - Annexe Nord
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal de Première Instance de Liège Palais de Justice - Annexe Nord
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal de Première Instance de Liège Palais de Justice - Annexe Nord
Organisation qui signe le marché: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 739 847,86 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: DELBRASSINE
Identifiant de l’offre: DELBRASSINE
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 739 847,86 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 1411-1668
Titre: RBN-22636-Ventilation-CE 9
Date de conclusion du marché: 02/01/2026
Organisation qui signe le marché: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 739 847,86 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 1 100 417,89 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: ASBL GROUPE SANTE CHC - DEPARTEMENT INFRASTRUCTURES
Numéro d’enregistrement: INFRA
Adresse postale: Boulevard de Patience et Beaujonc 9
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Point de contact: Marc SONNET
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Tribunal de Première Instance de Liège Palais de Justice - Annexe Nord
Numéro d’enregistrement: BE 0308.357.753
Adresse postale: rue de Bruxelles, 2
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: DELBRASSINE
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0435254737
Adresse postale: Avenue André Ernst 9
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 56ab3519-c0d3-4f4d-8316-40798541cf50 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/01/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 12/01/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français