Infrabel Sa - Infrabel Projects South
Ligne 43 : Bomal – Marloie Ville de Marche-en-Famenne - Entretien et réfection de la voûte du PI situé au km 58.722
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Ligne 43 : Bomal – Marloie Ville de Marche-en-Famenne - Entretien et réfection de la voûte du PI situé au km 58.722
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché concerne: - réfection de la voûte du passage inférieur par projection de béton ; - entretien des maçonneries ; - réfection des rampants et couronnement ; - entretien divers des abords de l'ouvrage.
Identifiant de la procédure: db14c353-d288-463e-bc41-14938afe1410
Identifiant interne: 5753424150
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Luxembourg (LU000)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 5753424150 - Ligne 43 : Bomal – Marloie - Ville de Marche-en-Famenne - Entretien et réfection de la voûte du PI situé au km 58.722
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché concerne: - réfection de la voûte du passage inférieur par projection de béton ; - entretien des maçonneries ; - réfection des rampants et couronnement ; - entretien divers des abords de l'ouvrage.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Ville de Marche-en-Famenne
Subdivision pays (NUTS): Arr. Marche-en-Famenne (BE343)
Informations complémentaires: Ligne 43 : Bomal – Marloie
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai d’exécution est fixé à 180 jours calendriers. Une visite des lieux accompagnée est obligatoire. Elle doit avoir été convenue avec Defourny Jordan, tech. princ., 0494/34 41 81.
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Cfr. Article 153 du CSC. L'adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Ordre d’importance Nombre critère d’attribution: 1
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d’Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Informations relatives aux délais de recours: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Infrabel sa
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 418 275 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Identifiant de l’offre: TEGEC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 418 275 Euro
L’offre est une variante: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: TEGEC
Date de conclusion du marché: 08/01/2026
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 418 275 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 590 838,75 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Infrabel sa
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Adresse postale: 33, Rue de la Science, 1040 Etterbeek
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 22 34 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0464301485
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: b07a4807-adb4-45a6-8059-60509e911968-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: d89ba36e-0ddc-4063-af8b-652fd29cf7d4 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/01/2026 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/01/2026 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français