Service Public De Wallonie - Spw-o8.08.02 - Direction Des Routes Du Luxembourg
N881 – Aménagement de la rue des Déportés à ARLON
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Service Public de Wallonie
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: N881 – Aménagement de la rue des Déportés à ARLON
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché porte sur le réaménagement de la rue des Déportés à Arlon Les travaux s’effectuent sur le réseau IIIa. La liste des travaux ci-dessous n’est pas exhaustive, le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexés au présent cahier spécial des charges. Les travaux comportent principalement : • La démolition de revêtement hydrocarboné; • La démolition de bordures filets d’eau; • La pose de bordures filets et l’abaissement de bordures; • La réparation locale de fondation; • La pose de revêtement hydrocarboné; • La pose de marquage au sol; • L’évacuation des déchets; • L’entretien des travaux durant la période de garantie.
Identifiant de la procédure: 88f8ef66-d5a5-4fdd-886d-13f858eae288
Identifiant interne: MIO8.08.02-23-4239
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: N881 - Aménagement de la rue des Déportés à Arlon
Description: Voir descriptif.
Identifiant interne: MI-08.08.02-23-4239 - 1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233220 Travaux de revêtement de routes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45233221 Travaux de marquage routier
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le Pouvoir Adjudicateur a fixé le délai d'exécution estimatif en jours ouvrables.
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution poids: Valeur fixe (total) Nombre critère d’attribution: 1
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Informations relatives aux délais de recours: - Demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le plus rapidement possible ; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d’attribution, lettre d’information ou aucun des deux => date de prise de connaissance). - Demande d’annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision. NB : le président du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire (article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex : octroi de dommages-intérêts…). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans (article 2262 bis du Code civil).
Organisation qui signe le marché: Service Public de Wallonie
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 481 982,15 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Identifiant de l’offre: ROBERTY-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 481 982,15 Euro
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: ROBERTY-LOT-0001
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 17/10/2025
Date de conclusion du marché: 15/12/2025
Organisation qui signe le marché: Service Public de Wallonie
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 5
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 481 982,15 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 505 380,54 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Service Public de Wallonie
Numéro d’enregistrement: 0316381138_6353
Département: SPW-O8.08.02 - Direction des Routes du Luxembourg
Adresse postale: Place Didier 45
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Point de contact: Monsieur Ing. Jean-Paul HANSEN
Rôles de cette organisation: Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Numéro d’enregistrement: 0850.032.378
Adresse postale: Rue Lucien Namèche 54
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Téléphone: +32 81 32 19 00
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0005
Taille de l’opérateur économique: Moyenne
Numéro d’enregistrement: 0425229093_98527171-9cae-4689-903b-c405f9c4ee1a
Adresse postale: Rue des Boussines, Vaux-Chavanne 54
Subdivision pays (NUTS): Arr. Marche-en-Famenne (BE343)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f84ad8b6-21d7-4ef7-89ee-29121456b67e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 17/12/2025 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 17/12/2025 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français