Technifutur Asbl
Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Technifutur ASBL
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Description: Marché public de travaux relatif à la rénovation des façades arrières
Identifiant de la procédure: ac1f350b-1b3b-40a2-ba5a-222ae8c3339e
Identifiant interne: PPP0S9-144/5082/TF2024-012-P2
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Le soumissionnaire visite les lieux concernés afin d’appréhender toutes les conditions particulières d’exécution du présent marché. Deux dates sont fixées pour la visite des lieux : - le jeudi 18 décembre 2025 à 10h00 - le mercredi 07 janvier 2026 à 10h00 Il est impératif que les soumissionnaires préviennent de leur présence aux adresses mails suivantes : ruben.delaluz@technifutur.be et m.joiret@cabinet-phd.be & phd@cabinet-phd.be La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l’offre. L’absence d’attestation dans le dossier d’offre, sans préjudice de l'article 66, §3 de la [Loi 2016-06-17], est une cause d’irrégularité substantielle. Le soumissionnaire reconnaît à la suite de cette visite : Avoir reçu toutes les informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue et les particularités du marché ; Avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance et des moyens à mettre en oeuvre pour assurer sa parfaite exécution. À la suite de la visite des lieux, le soumissionnaire ne peut arguer de problèmes dus aux accès et à l’implantation des lieux pour demander modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels. Toute remarque éventuelle doit être faite sur le forum/communiquée à la personne de contact. Une attestation est remise après la visite et est jointe à l’offre déposée. Elle est signée par le délégué de l’adjudicateur et elle mentionne l’identité du soumissionnaire et celle du délégué de l’adjudicateur. 2.1.6 Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Rénovation des façades arrières du bâtiment de Technifutur
Description: Marché public de travaux relatif à la rénovation des façades arrières
Identifiant interne: TF2024-012-P2_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Bois Saint-Jean 15-17
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Technifutur ASBL
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 26/03/2026
Date de fin de durée: 02/07/2026
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Information sur les fonds de l'Union européenne Identifiant des fonds de l’UE: Projet 31d du PNRR
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Avis
Critère: Autres exigences économiques ou financières Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3
Critère: Autres exigences économiques ou financières Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
Critère: Références sur des travaux spécifiés Description: Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie de certificat de bonne exécution et de résultats pour les travaux les plus importants. Niveau(x) minimal(aux): 2 références exécutées au cours des cinq dernières années (l’antériorité sera comptabilisée à partir de la date limite de réception des offres). Travaux réceptionnés (réception provisoire) équivalents, à savoir des travaux de bardage et châssis.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Date limite de réception des offres: 15/01/2026 09:30 +01:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de première instance de Liège
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Tribunal de première instance de Liège
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Cabinet d'architectes p.HD
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Tribunal de première instance de Liège
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Technifutur ASBL
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Technifutur ASBL
Numéro d’enregistrement: 0458 220 674
Adresse postale: Rue Bois Saint-Jean 15-17
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Point de contact: Thierry Castagne
Télécopieur: +32 43824561
Rôles de cette organisation: Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Cabinet d'architectes p.HD
Numéro d’enregistrement: 0784672095
Adresse postale: place Saint-Jacques 16
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Point de contact: Mathieu Joiret
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de première instance de Liège
Numéro d’enregistrement: 0458.220.674
Adresse postale: rue de Bruxelles 2
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: f39e469f-028f-4aa4-9be5-9aedba6fd24b-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Point "A3.24 Agréation" du document "00. TECHNIFUTUR - clauses administratives" : Modification de la sous-catégorie d'agréation : lire "Sous-catégorie D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3" en lieu et place de "Sous-catégorie D20, en classe 3". PROCEDURE - Point "A3.24 Agréation" du document "00. TECHNIFUTUR - clauses administratives" : Modification de la sous-catégorie d'agréation : lire "Sous-catégorie D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 3" en lieu et place de "Sous-catégorie D20, en classe 3".
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f15363c2-364d-4ec7-ab2d-ce63d0eadb36 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 11/12/2025 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 11/12/2025 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français