Humani (ex Intercommunale De Santé Publique Du Pays De Charleroi (isppc))
Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage et la démolition du bâtiment « Rayon de Soleil », ainsi que la reconstruction d’une partie de la façade de la Rotonde
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: HUmani (ex Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC))
Forme juridique de l’acheteur: Groupement d’autorités publiques
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage et la démolition du bâtiment « Rayon de Soleil », ainsi que la reconstruction d’une partie de la façade de la Rotonde
Description: Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage et la démolition du bâtiment « Rayon de Soleil », ainsi que la reconstruction d’une partie de la façade de la Rotonde
Identifiant de la procédure: 6abce3d5-50cf-44ed-8109-84481c023cd0
Identifiant interne: C2018-046 CSC 58680
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du nonrespect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. DELAI : Le délai d’exécution du présent marché est de 600 jours calendrier. Les délais d’exécution partiels sont les suivants : Phases Délais Phase 1 : désamiantage, y compris pose et dépose des surpresseurs - 300 jours calendrier Phase 2 : démolition et reconstruction d’une partie de la façade de la Rotonde - 300 jours calendrier Les délais d’exécution partiels sont de rigueur. Une période d’arrêt (phase intermédiaire) estimée à 365 jours calendrier est prévue entre la première phase et la deuxième phase en vue de procéder au déménagement de la Rotonde non concernée par ces travaux. La sécurité du site reste de la responsabilité de l’adjudicataire durant cette phase. VARIANTE : Aucune variante n’est autorisée dans le présent marché. Les variantes libres sont interdites. OPTION : Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges. Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre. Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre. Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché. Les options libres sont interdites. VISITE : La visite des lieux est obligatoire, il s’agit d’une exigence substantielle, au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre. Elle se déroule : Le vendredi 15 décembre 2023 à 10h Le mercredi 10 janvier 2024 à 10h Rendez-vous à prendre auprès de Benoît Van Damme (benoit.vandamme@igretec.com) 5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: C2018-046 CSC 58680 - 1
Description: Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage et la démolition du bâtiment « Rayon de Soleil », ainsi que la reconstruction d’une partie de la façade de la Rotonde
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Montigny-le-Tilleul
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix. Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il y a lieu de vérifier que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Il est rappelé que, conformément à l’article 3 §4 de l’A.R. du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'état
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 5 990 377,32 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom de la partie appelante: SSM WANTY-BEMAT-MOURY
Chef de file du soumissionnaire: Etablissements Maurice Wanty
Nom officiel: BEMAT S.A. G. MOURY S.A.
Identifiant de l’offre: Etablissements Maurice Wanty-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 5 990 377,32 Euro
Sous-traitance: Pas encore connu
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: SSM-WANTY-BEMAT-MOURY - Lot 1
Date de conclusion du marché: 02/09/2024
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 3
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 5 990 377,32 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 6 401 784,78 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0201741786_547
Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: 33, rue de la Sciences
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: HUmani (ex Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi (ISPPC))
Numéro d’enregistrement: 0216.377.108
Adresse postale: Boulevard Zoé Drion, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Téléphone: +32 (0)71 924 471
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0005
Nom officiel: Etablissements Maurice Wanty
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0401212289_1c7c46e0-98e0-4a5b-abfe-645c603be404
Adresse postale: Rue des Mineurs, 25
Ville: Péronnes-Lez-Binche
Subdivision pays (NUTS): Arr. La Louvière (BE329)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0006
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0402375301
Adresse postale: Rue du Rond Point 243
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0007
Nom officiel: G. MOURY S.A.
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0403907307
Adresse postale: Rue des Anglais 6A
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f92e7518-5555-4dc2-afa7-5655ec728bfa - 02
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 19/11/2025 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 19/11/2025 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français