Ville De Virton
PIC-PIMACI 2022-2024 - Fiche 9 - Création d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles à Saint-Mard
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville de Virton
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: PIC-PIMACI 2022-2024 - Fiche 9 - Création d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles à Saint-Mard
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants : - création d’une piste cyclable en béton à l’arrière du home Saint-Charles à Saint-Mard. - marquage et signalisation pour une zone cyclable à la rue de Solumont. - en tranche conditionnelle, la traversée de la route de Pierrard. Les travaux régis par la présente entreprise comprennent notamment : Terrassement. Sous-fondation, fondation, revêtement béton. Remise sous profil des accotements. La piste est créée en site propre et fera partie du réseau 3a. Le marché est divisé en tranches: - Tranche ferme : Délai d'exécution: 80 jours ouvrables. - Division 1 : Réalisation d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles - Division 2 : Zone cyclable à la rue de Solumont. - Tranche conditionnelle 1 : Division 3 : Réalisation d'une traversée de la route de Pierrard - Délai d'exécution: 20 jours ouvrables.
Identifiant de la procédure: eb32e1f6-7519-479d-b71b-ad884b45d162
Identifiant interne: PPP0BW-1062/5150/2024-729
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Virton (BE345)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Virton (BE345)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Durée du marché : 100 jours ouvrables - Tranche ferme : Délai d'exécution: 80 jours ouvrables. - Division 1 : Réalisation d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles - Division 2 : Zone cyclable à la rue de Solumont. - Tranche conditionnelle 1 : Division 3 : Réalisation d'une traversée de la route de Pierrard - Délai d'exécution: 20 jours ouvrables.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: PIC-PIMACI 2022-2024 - Fiche 9 - Création d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles à Saint-Mard
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Le présent marché comprend l’exécution des travaux suivants : - création d’une piste cyclable en béton à l’arrière du home Saint-Charles à Saint-Mard. - marquage et signalisation pour une zone cyclable à la rue de Solumont. - en tranche conditionnelle, la traversée de la route de Pierrard. Les travaux régis par la présente entreprise comprennent notamment : Terrassement. Sous-fondation, fondation, revêtement béton. Remise sous profil des accotements. La piste est créée en site propre et fera partie du réseau 3a. Le marché est divisé en tranches: - Tranche ferme : Délai d'exécution: 80 jours ouvrables. - Division 1 : Réalisation d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles - Division 2 : Zone cyclable à la rue de Solumont. - Tranche conditionnelle 1 : Division 3 : Réalisation d'une traversée de la route de Pierrard - Délai d'exécution: 20 jours ouvrables.
Identifiant interne: 2024-729_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45233162 Travaux de construction de pistes cyclables
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: J.F. Grange-Square des Canadiens
Subdivision pays (NUTS): Arr. Virton (BE345)
Informations complémentaires: Saint-Mard
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 01/04/2025
Date de fin de durée: 29/07/2025
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Le Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Virton
Organisation qui signe le marché: Ville de Virton
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 178 362,3 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: TRAGESOM S.A.
Identifiant de l’offre: TRAGESOM_S.A.
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 178 362,3 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 1553-2657
Titre: PIC-PIMACI 2022-2024 - Fiche 9 - Création d'une piste cyclable derrière le home Saint-Charles à Saint-Mard
Date de conclusion du marché: 04/11/2025
Organisation qui signe le marché: Ville de Virton
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 4
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 178 362,3 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 219 553,89 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville de Virton
Numéro d’enregistrement: BE0206524777
Adresse postale: Rue Charles Magnette 17
Subdivision pays (NUTS): Arr. Neufchâteau (BE344)
Point de contact: Sarah Germain
Télécopieur: +32 63570149
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Le Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0004
Nom officiel: TRAGESOM S.A.
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: BE 0419966250
Adresse postale: rue de Longuyon 37
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Télécopieur: +32 63581938
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9d80dd22-2216-4a0c-97eb-c032b80ebb1f - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 17/11/2025 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 17/11/2025 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français