Country Tennis Club La Calamine
Construction de 2 terrains de Padel couverts
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Country Tennis Club La Calamine
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Loisirs, culture et culte
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Construction de 2 terrains de Padel couverts
Description: Le présent marché a pour objet la construction de 2 terrains de PADEL couverts. Le délai d'exécution de ce marché est fixé à 180 jours calendriers.
Identifiant de la procédure: 6ef3214a-6716-44b0-b17a-7acc2b2c9433
Identifiant interne: 2255
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212221 Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft (BE336)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Le présent marché a pour objet la construction de 2 terrains de PADEL couverts. Les travaux concernés par ce marché comprennent plus particulièrement (liste non exhaustive) : - des travaux de stabilisation et de déconstruction ; - des travaux de terrassements et de fouilles ; - des travaux de fondation ; - des travaux de toiture ; - des travaux de fermetures et finitions extérieures (menuiseries extérieures, revêtements de façade, revêtements de sol extérieurs, plantation et engazonnement, petits ouvrages d’arts et clôtures, mobiliers et autres équipements extérieurs, équipements d’éclairage et d’électricité d’extérieur). Le délai d’exécution de ce marché est fixé à 180 jours calendriers.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212221 Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft (BE336)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le présent marché est attribué au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse dont le critère unique est le prix.
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français, allemand
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 26/08/2025 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 150 Jour
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore connu
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Service de Médiation de la Communauté germanophone de Belgique
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Informations relatives aux délais de recours: Conformément aux articles 15, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la partie requérante dispose d'un délai de 15 jours à partir du jour suivant la date de la présente communication afin d'introduire éventuellement une demande de suspension auprès d’une juridiction. Ce recours peut exclusivement être introduit devant le Conseil d’Etat, par une procédure d’extrême urgence. Conformément aux articles 14, 23 et 24 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, la partie requérante peut également introduire un recours en annulation contre cette décision auprès du Conseil d’Etat. Ce recours doit être introduit sous peine d’irrecevabilité dans les 60 jours à partir du jour suivant la date de la présente communication. Le recours est introduit par une demande datée qui doit être signée par la partie requérante ou par un avocat. La demande doit être envoyée soit par lettre recommandée adressée au greffe du Conseil d’État, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit par procédure électronique via le site : http://conseildetat.be/?page=e-procedure&lang=fr. 8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Country Tennis Club La Calamine
Numéro d’enregistrement: 0419079194_4252
Adresse postale: Heide 66
Subdivision pays (NUTS): Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft (BE336)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Département: Procédure du Contentieux administratif
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Service de Médiation de la Communauté germanophone de Belgique
Numéro d’enregistrement: 0652750810
Adresse postale: Platz des Parlaments 1
Subdivision pays (NUTS): Bezirk Verviers — Deutschsprachige Gemeinschaft (BE336)
Point de contact: Marlene Hardt
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 650b2960-8444-40ca-921a-f1c243909fe9-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: L'avis initial est révisé en ce sens qu'il manquait un document dans la version initiale, mais que ce document doit être considéré comme faisant partie intégrante du cahier des charges, objet du présent marché public de travaux. Le document en question est plus précisément le PLAN PROJET, qui est dès à présent à la disposition des soumissionnaires et peut être téléchargé.
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 14/07/2025
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: f4f6bb03-b27e-4506-9abf-2e85684de049 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 14/07/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 14/07/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français allemand