Commune D'eghezée
Ecole de Dhuy - Aménagement de la cour de récréation
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commune d'Eghezée
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Ecole de Dhuy - Aménagement de la cour de récréation
Description: Le marché porte sur la fourniture et la pose : LA DEMANDE: - Un module de jeux pour que les enfants (s'y réfugier, s'y cacher) en métal (de préférence) ou composite pour enfants de 3 à 4ans + placement d'un revêtement amotissant type EPDM obligatoire ; Fournir l'ensemble des fiches techniques complètes - Un module de jeux multi activités (grimper, cacher, discuter) en métal (de préférence) ou composite pour enfants de 5 à 8ans + placement d'un revêtement amotissant type EPDM obligatoire ; Fournir l'ensemble des fiches techniques complètes - 4x un banc simple ; Fournir l'ensemble des fiches techniques complètes - Clôture métallique avec portillon pour délimiter une zone à l'intérieur de la cours pour les enfant de 3-4 ans. Attention qu'un enfant ne doit pas pouvoir passer sa tête entre les barreaux ni de la barrière, ni du portillon ; Fournir l'ensemble des fiches techniques complètes - Le métal doit être traité contre la rouille (ex.: galvanisation), et visserie doit être en inox ; Chaque équipement d'aires de jeux, installé sur une aire de jeux, doit être pourvu d'une identification alphanumérique qui est unique par équipement d'aires de jeux installe et par aire de jeux. Lors de l'installation, chaque jeu sera équipe d'une plaquette indiquant les coordonnées du fabricant, le numéro de référence du jeu, ainsi que le mois et l'année de fabrication. A la réception provisoire des travaux. l'adjudicataire devra fournir au pouvoir adjudicateur • les fiches techniques des jeux installés, • les éclates d'assemblage correspondants, • les certificats de conformité des jeux installes • les certificats de conformité des sols souples réalisés, • le rapport de contrôle et l'analyse de risques de l'aire de jeux, • une note comprenant les principales tâches d'entretien à effectuer, • un plan de montage indiquant les références des pièces de rechange, pour chaque jeu. Normes à respecter : NBN -EN 1176 et son complément la NBN -EN 1177. Règlementation à relative à la sécurité des aires de jeux : • Arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à la sécurité des équipements d’aires de jeux • Arrêté royal du 28 mars 2001 relatif à l’exploitation des aires de jeux • Arrêté royal du 27 septembre 2015 portant interdiction des balançoires de groupe équipées d’éléments de suspension rigides destinées aux aires de jeux LES DELAIS: Le chantier doit avoir débuté et être terminé pendant les congés scolaires, dans un délai de 3 mois à partir de la notification de commande. LES EXEMPLES: Les exemples des modules de jeux proviennent d'un catalogue de chez "Modules" qui sont spécialisés dans le bois. Nous souhaitons ce type de jeux mais en métal (de préférence) ou composite. L'exemple de barrière provient de chez "Declic" en France.
Identifiant de la procédure: 3ef9a648-6fa3-4fb3-99ba-f54c58dae157
Identifiant interne: PPP1XJ-302/5259/2025/012
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Modules de jeux
Identifiant interne: 2025/012_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue des Infirmeries, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: École communale de Dhuy
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 07/07/2025
Date de fin de durée: 13/08/2025
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 50
Critère: Description: Créativité du module
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Critère: Description: Qualité et durabilité des matériaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
Critère: Description: Délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 15
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AC - Service Patrimoine
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Identifiant interne: 2025/012_2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue des Infirmeries, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: École communale de Dhuy
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 07/07/2025
Date de fin de durée: 13/08/2025
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 50
Critère: Description: Qualité et durabilité des matériaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
Critère: Description: Valeur esthétique
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AC - Service Patrimoine
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Description: Sol amotissant
Identifiant interne: 2025/012_3
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue des Infirmeries, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: École communale de Dhuy
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 07/07/2025
Date de fin de durée: 13/08/2025
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AC - Service Patrimoine
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: Barrière et portillon
Description: Barrière et portillon
Identifiant interne: 2025/012_4
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111291 Travaux d'aménagement du terrain
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112720 Travaux d'aménagement paysager de terrains de sport et d'aires de loisirs
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue des Infirmeries, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: École communale de Dhuy
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 07/07/2025
Date de fin de durée: 13/08/2025
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 50
Critère: Description: Qualité et durabilité des matériaux
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
Critère: Description: Valeur esthétique
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AC - Service Patrimoine
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 22 498 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: PLAY OUTDOOR SPRL
Identifiant de l’offre: PLAY_OUTDOOR_SPRL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 7 107 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 815-1678
Date de conclusion du marché: 02/07/2025
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 7 107 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 7 405 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: PLAY OUTDOOR SPRL
Identifiant de l’offre: PLAY_OUTDOOR_SPRL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 2 228 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 868-1680
Date de conclusion du marché: 02/07/2025
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 2 228 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 4 294 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0003
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: PLAY OUTDOOR SPRL
Identifiant de l’offre: PLAY_OUTDOOR_SPRL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Valeur de l'offre: 2 090 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 869-1682
Date de conclusion du marché: 02/07/2025
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 2
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 2 090 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 9 372 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0004
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: PLAY OUTDOOR SPRL
Identifiant de l’offre: PLAY_OUTDOOR_SPRL
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0004
Valeur de l'offre: 11 073 Euro
L’offre a été classée: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: 870-1684
Titre: Barrière et portillon
Date de conclusion du marché: 02/07/2025
Organisation qui signe le marché: Commune d'Eghezée
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 11 073 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 11 073 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune d'Eghezée
Numéro d’enregistrement: 02077359967
Adresse postale: Route de Gembloux 43
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Point de contact: Rudy Delhaise, le Bourgmestre et Madame Anne Blaise, la Directrice Générale
Rôles de cette organisation: Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: AC - Service Patrimoine
Numéro d’enregistrement: AC - Patrimoine
Adresse postale: Route de Gembloux 43
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Point de contact: Delphine Siebels
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science, 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0005
Nom officiel: PLAY OUTDOOR SPRL
Taille de l’opérateur économique: Grande
Numéro d’enregistrement: 0646840144
Adresse postale: Hauts Des Sarts 18
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001 LOT-0002 LOT-0003 LOT-0004
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 822f5bf6-534e-4d01-9591-5f1dc59ef503 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 03/07/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/07/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français