Ville D'arlon
Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville d'Arlon
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : - Démolition du bâtiment situé côté rue de l’Esplanade + démolition des annexes situées entre le bâtiment principal situé côté rue de l’Esplanade et le bâtiment principal situé côté Grand-Rue + rénovation lourde (phase 1) du bâtiment situé côté Grand-Rue - installation de chantier sur le terrain dégagé + accès par la rue de l’Esplanade + rénovation du bâtiment « Grand-Rue » + construction des annexes situées au niveau Grand-Rue - construction d’un nouveau bâtiment « Esplanade » avec occupation limitée de l’espace public sur la rue de l’Esplanade (+ retour de l’installation de chantier dans le parking niveau rue de l’Esplanade dès que la dalle sur rez est construite) - fin de la rénovation lourde (phase 2) du bâtiment « Grand-Rue » avec occupation limitée de l’espace public Grand-Rue. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Les travaux sont subventionnés dans le cadre de la rénovation urbaine. Dans ce cadre, il est impératif que le décompte final soit approuvé avant le 31 août 2028.
Identifiant de la procédure: 7011bf35-c291-4a7e-b914-c00ff887062b
Identifiant interne: PPP093-3098/5386/MT-PO/2025-3098
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Personne de contact pour toutes informations administratives et techniques relatives à la passation du marché : Jacques DAVIN - avenue Victor-Tesch 29, 6700 Arlon - Tél : 063/23 56 40 - j.davin@larcheclaire.be FORUM Toute question relative au présent marché sera posée exclusivement par le biais du « forum » attenant à l’avis de marché accessible sur le site : https://publicprocurement.be L’adjudicateur répond via le forum et publie un avis rectificatif s’il y a lieu. Il se réserve le droit de ne pas répondre aux questions pour lesquelles la réponse figure dans les documents du marché. L'adjudicateur publie les réponses au fur et à mesure et au plus tard 6 jours calendrier avant la date limite de la réception des offres fixée dans l'avis de marché, pour autant que la demande en ait été faite en temps utile. VISITE DES LIEUX A2.12 Visite des lieux et séance d’information Séance d’information : pas prévue. Visite des lieux : le soumissionnaire visite les lieux concernés afin d’appréhender toutes les conditions particulières d’exécution du présent marché. Une visite des lieux est organisée préalablement à la remise des offres uniquement sur rendez-vous à prendre par mail ou par téléphone avec Jacques DAVIN, auteur de projet. Téléphone : 0495/57 58 54 Email : j.davin@larcheclaire.be La visite des lieux est obligatoire sous peine de nullité de l’offre. Le soumissionnaire reconnaît à la suite de cette visite : Avoir reçu toutes les informations utiles lui permettant de comprendre l’étendue et les particularités du marché ; Avoir calculé le montant de son offre en tenant compte de cette connaissance et des moyens à mettre en œuvre pour assurer sa parfaite exécution. Suite à la visite des lieux, le soumissionnaire ne peut arguer de problèmes dus aux accès et à l’implantation des lieux pour demander modification des prix remis, ni pour justifier des retards éventuels. Toute remarque éventuelle doit être faite sur le forum/communiquée à la personne de contact. Une attestation est remise après la visite est jointe à l’offre déposée. Elle est signée par le délégué de l’adjudicateur et elle mentionne l’identité du soumissionnaire et celle du délégué de l’adjudicateur. En cas de visite obligatoire, l’absence d’attestation dans le dossier d’offre, sans préjudice de l'article 66, §3 de la [Loi 2016-06-17], est une cause d’irrégularité substantielle. 5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Réhabilitation de l'ancien "Blokker"
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : - Démolition du bâtiment situé côté rue de l’Esplanade + démolition des annexes situées entre le bâtiment principal situé côté rue de l’Esplanade et le bâtiment principal situé côté Grand-Rue + rénovation lourde (phase 1) du bâtiment situé côté Grand-Rue - installation de chantier sur le terrain dégagé + accès par la rue de l’Esplanade + rénovation du bâtiment « Grand-Rue » + construction des annexes situées au niveau Grand-Rue - construction d’un nouveau bâtiment « Esplanade » avec occupation limitée de l’espace public sur la rue de l’Esplanade (+ retour de l’installation de chantier dans le parking niveau rue de l’Esplanade dès que la dalle sur rez est construite) - fin de la rénovation lourde (phase 2) du bâtiment « Grand-Rue » avec occupation limitée de l’espace public Grand-Rue. Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Les travaux sont subventionnés dans le cadre de la rénovation urbaine. Dans ce cadre, il est impératif que le décompte final soit approuvé avant le 31 août 2028.
Identifiant interne: MT-PO/2025-3098_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45211350 Travaux de construction de bâtiments multifonctionnels
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Paul Reuter, 8
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Informations complémentaires: Ville d'Arlon
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Date limite de réception des offres: 30/06/2025 11:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 150 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 30/06/2025 11:00 +02:00
Lieu: Offres électroniques
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
Informations relatives aux délais de recours: Organisation fournissant les informations sur les recours et les délais : Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: AM ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE srl - GNI CONSULTING srl -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'Etat -
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Ville d'Arlon -
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville d'Arlon
Numéro d’enregistrement: 0206.524.876
Adresse postale: Rue Paul Reuter, 8
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Point de contact: Marianne STEVART
Rôles de cette organisation: Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: AM ATELIER D'ARCHITECTURE L'ARCHE CLAIRE srl - GNI CONSULTING srl
Numéro d’enregistrement: 0899.063.801
Adresse postale: Avenue Victor Tesch, 29
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Point de contact: Jacques DAVIN
Télécopieur: +32 63228173
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 71f7c6e3-dc83-44b3-99ca-913e67b4cb79-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Les documents du marché ont été modifiés le 19/06/25. Dans les documents du marché, il manquait plusieurs documents : - Annexe A: Formulaire d'offre - Annexe B: Déclaration sur l'honneur relative au respect de la Charte contre le dumping social dans les marchés publics - Annexe C: Attestation de visite Le 19 juin 2025, ces documents ont été mis en ligne. Ils sont accessibles dans un seul fichier pdf nommé "02C - 2025.03.07 - Ancien Blokker Arlon - formulaire offre + annexes". Vous pouvez télécharger ce nouveau fichier sur https://cloud.3p.eu/Downloads/1/3098/93/2025 10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis: 37d8df46-df15-4cd6-887b-99ea4d77bde3 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/06/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/06/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français