Ville De Malmedy
Marché 2025-12 - BBFA- Travaux de rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville de Malmedy
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville de Malmedy
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché 2025-12 - BBFA- Travaux de rénovation énergétique de l'Hôtel de Ville de Malmedy
Description: 1. DESCRIPTION DES TRAVAUX L’entreprise régie par le présent cahier spécial des charges comprend les travaux suivants : Liste non exhaustive des travaux à réaliser dans le cadre de la rénovation d’une villa (lot 1): Volet 1.1 Architecture et Volet 1.2 Stabilité - installation du chantier - travaux de démolitions et d’évacuation des débris - travaux de gros oeuvre (terrassements, fondations, égouttage, maçonneries, éléments structurels en béton, éléments structurels en acier, …) y compris stabilité - travaux de menuiseries extérieures - travaux de charpente - travaux de couverture - travaux de menuiseries intérieurs - travaux de plafonnage - travaux de chapes et de revêtements - travaux de peinture Volet 1.3 HVAC/ électricité - installation de chauffage - installation sanitaire - installation ventilation - installation électrique/ ascenseur Réception des postes du groupe 1 indiqués dans le métré avant le 1er mars 2026 afin de respecter les délais de la subvention PRR. Liste non exhaustive des travaux à réaliser dans le cadre de la réalisation de l’aménagement des abords (lot 2) : - installation du chantier ; - démolition de certains éléments ; - nivelage et terrassement - drainage, égouttage, raccordement des canalisations aux égouts existants ; - sous-fondation et fondation ; - pose d’éléments linéaires en béton (bordure, caniveau, …) - pose de dalles - pose de revêtement hydrocarboné - parachèvements divers ; Les soumissionnaires sont expressément tenus de prendre connaissance de tous les documents et renseignements relatifs à la présente adjudication. Clause sociale flexible : objet du marché Dans le cadre du présent marché, la Ville de Malmedy souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.
Identifiant de la procédure: 39b1ed03-76da-47a7-831a-4f35b2f2961d
Identifiant interne: PPP0BZ-559/5040/2025-12
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
2.1.4 Informations générales
2.1.5 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 2
Conditions du marché: Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire dans le cadre de marchés: 2
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Rénovation énergétique de l’Hôtel de ville de Malmedy - Travaux de rénovation de l’ensemble de bâtiment
Description: Rénovation énergétique de l’Hôtel de ville de Malmedy - Travaux de rénovation de l’ensemble de bâtiment
Identifiant interne: 2025-12_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45100000 Travaux de préparation de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261210 Travaux de couverture
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261100 Travaux de charpente
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45421000 Travaux de menuiserie
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262321 Travaux de chape
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232141 Installations de chauffage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232460 Travaux d'installations sanitaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311200 Travaux d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45442100 Travaux de peinture
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Jules Steinbach, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires: Hôtel de Ville
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Information sur les fonds de l'Union européenne Identifiant des fonds de l’UE: Plan de relance pour la Wallonie – Rénovation énergétique des bâtiments appartenant aux pouvoirs locaux
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du lot (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure)
Date limite de réception des offres: 06/05/2025 15:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 06/05/2025 15:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
Informations relatives aux délais de recours: Délai de recours (période de standstill) : Conformément aux dispositions applicables, la période de standstill est fixée à 15 jours à compter de la date de notification de l'intention d'attribuer le marché. Pendant cette période, les soumissionnaires peuvent introduire un recours en cas de contestation de la décision d'attribution. Aucune signature de contrat ne pourra intervenir avant l'expiration de ce délai.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: BASTIN-BECKER- FRECHES ARCHITECTES -
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Ville de Malmedy -
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Rénovation énergétique de l’Hôtel de ville de Malmedy - Abords
Description: Rénovation énergétique de l’Hôtel de ville de Malmedy - Abords
Identifiant interne: 2025-12_2
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111000 Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45236000 Travaux de nivelage
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45112500 Travaux de terrassement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232451 Travaux de drainage et travaux de surface
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45262210 Travaux de fondation
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261400 Travaux de revêtement
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45400000 Travaux de parachèvement de bâtiment
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Jules Steinbach, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires: Hôtel de Ville
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (points, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 06/05/2025 15:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 120 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 06/05/2025 15:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
Informations relatives aux délais de recours: Délai de recours (période de standstill) : Conformément aux dispositions applicables, la période de standstill est fixée à 15 jours à compter de la date de notification de l'intention d'attribuer le marché. Pendant cette période, les soumissionnaires peuvent introduire un recours en cas de contestation de la décision d'attribution. Aucune signature de contrat ne pourra intervenir avant l'expiration de ce délai.
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: BASTIN-BECKER- FRECHES ARCHITECTES -
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Ville de Malmedy -
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville de Malmedy
Numéro d’enregistrement: 206700763
Adresse postale: Rue Jules Steinbach, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Point de contact: Elodie Damblon
Rôles de cette organisation: Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: BASTIN-BECKER- FRECHES ARCHITECTES
Numéro d’enregistrement: 0894994155
Adresse postale: Chemin De La Cense 30
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Point de contact: Jonathan Freches
Télécopieur: +32 80864730
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Télécopieur: +32 22349842
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Ville: Antwerpen / Anvers
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 6e29d1c2-0635-4d27-b0e1-9d72d9a30958-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Objet : Prolongation du délai de remise des offres Madame, Monsieur, Suite à la publication de l’avis de modification du 24/04/2025 concernant ce marché public, et tenant compte des remarques de certains opérateurs économiques relatives au calendrier (notamment en raison du jour férié du 1er mai et d’éventuels congés associés), le pouvoir adjudicateur a décidé, à titre de mesure de précaution et dans un souci d’équité, de prolonger le délai de remise des offres initialement fixé au 05/05/2025 à 11h00. 🕒 La nouvelle date limite est fixée au 06/05/2025 à 15h00. Aucun autre élément du dossier de marché n’a été modifié. Nous vous remercions pour votre attention et restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Bien cordialement,
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis: 203d93db-9546-4a7c-8eb1-929b85a6c3ba - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 25/04/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 25/04/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français