Administration Communale De Jemeppe-sur-sambre
Marché de travaux ayant pour objet la construction, reconstruction et l’aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords à Jemeppe-sur-Sambre.
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: ADMINISTRATION COMMUNALE DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux ayant pour objet la construction, reconstruction et l’aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords à Jemeppe-sur-Sambre.
Description: Le présent marché est un marché de travaux qui comprend l’exécution des travaux suivants : Marché de travaux en 2 lots ayant pour objet la démolition, reconstruction et aménagement du bâtiment « RTG » en crèche et de ses abords situé Place communale 19 à 5190 Jemeppe-sur-Sambre : - Lot 1 : AR/STAB/TS/ABORDS (lot PILOTE) - Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté) Les travaux décrits ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Le détail des travaux est repris dans les clauses techniques et le métré récapitulatif annexé au cahier spécial des charges. Il est expressément stipulé que l’entrepreneur doit exécuter les travaux suivant les règles de l’art. Les lieux d’exécution sont définis comme suit (voir également plans et métrés) : Place communale 19 à 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE Code CPV : 45000000-7 – Travaux de construction 45111100-9 – Travaux de démolition 44115800-7 – Aménagements intérieurs de bâtiment. Numéro de marché : 2022/161 Tous les matériaux à mettre en oeuvre dans le présent marché sont neufs et sont à fournir par l’entrepreneur, à moins que le cahier spécial des charges ne le précise autrement. --- Complété comme suit : Clauses particulières prévues dans le cadre de ce marché : - Mission de pilotage : Voy. A2.95 - Clauses sociables flexibles : Voy. A2.6 : Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur souhaite favoriser l'insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle. - Clauses anti-dumping social (uniquement pour le lot 1) : Voy. A2.7 Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. - Clauses DNSH (Do Not Significant Harm) : Voy. A2.8 Dans le cadre du présent marché, l’adjudicateur entend lutter contre le dumping social et la fraude sociale. Complété comme suit : Le marché repris dans le présent cahier des charges est financé par le fonds Européens de la Facilité. Des obligations en matière de respect des délais seront à prendre en compte lors de l’exécution de ce chantier. Délais : Pour éviter la perte des subsides, la réception provisoire de l’ensemble des lots doit impérativement avoir lieu avant le 31/08/25. A cet effet, il est prévu une pénalité spéciale par jour de retard en complément de l’article 45 de l’A.R. du 14 janvier 2013 (voir point A4.72. Pénalités).
Identifiant de la procédure: 40d2a1fc-6ff3-4c35-b72d-b3e23b973352
Identifiant interne: BE-65070-2022/161
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition
2.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Place Communale, 19
Ville: Jemeppe-sur-Sambre
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: DELAI D'EXECUTION Le délai d’exécution du marché est de : 260 jours calendrier maximum, dont 20 jours calendrier pour l’exécution du lot 2 – détection intrusion.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: BE-65070-2022/161 - LOT 1
Description: Lot 1 : AR/STAB/TS/ABORDS (lot Pilote)
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 44115800 Aménagements intérieurs de bâtiment
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45111100 Travaux de démolition
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Place Communale n° 20
Ville: JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: DELAI D'EXECUTION Le délai d’exécution du marché est de : 260 jours calendrier maximum, dont 20 jours calendrier pour l’exécution du lot 2 – détection intrusion.
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Ce critère sera apprécié sur base du montant total de l’offre, éventuellement corrigé (par exemple, si erreurs arithmétiques, matérielles, omissions, …). Pondération relative du critère : 70 % Méthode d'évaluation : 70 x Prix le moins cher parmi les offres régulières / Prix de l’offre analysée; Pour ce calcul, le montant relatif des offres comprend, tant pour l’offre la moins chère que pour l’offre analysée : Le montant du prix relatif à l’option obligatoire et/ou autorisée (sera additionné au prix de base). Le montant de la TVA (la comparaison des offres se fait sur base du montant TVAC).
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Description: Pour permettre d’évaluer ce critère, le soumissionnaire devra impérativement remettre un planning complet, détaillé et crédible relatif à la solution technique envisagée, reprenant les différents renseignements nécessaires à cette évaluation. Le soumissionnaire devra obligatoirement proposer un délai inférieur ou égal à 260 jours calendrier, sous peine d’irrégularité substantielle de l’offre. Le délai proposé sera considéré comme un délai contractuel. Le délai d’exécution sera apprécié de la façon suivante : la note maximale sera obtenue par le soumissionnaire proposant le délai le plus court. Pondération relative du critère : 30 % Méthode d'évaluation : 30 x Délai le plus court parmi les offres régulières / Délai de l’offre analysée. En cas de doute quant au caractère réaliste du délai annoncé, le Pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d’interroger le soumissionnaire et de l’inviter à apporter toutes les précisions quant au délai indiqué. Si un soumissionnaire mentionne une fourchette de délai, le délai le plus long mentionné par ce soumissionnaire sera étudié pour l’ analyse de son offre. Si un soumissionnaire assortit le délai qu’il propose de réserves, son offre de délai ne pourra être étudiée puisque ne comportant aucune certitude sur le délai réel. L’offre sera donc considérée comme affectée d’une irrégularité substantielle et déclarée nulle.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT -
Informations relatives aux délais de recours: 15 jours et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Igretec -
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: BE-65070-2022/161 - LOT 2 (piloté)
Description: Lot 2 : Détection intrusion (lot piloté)
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45312000 Travaux d'installation de systèmes d'alarme et d'antennes
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Place Communale n° 20
Ville: JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: DELAI D'EXECUTION Le délai d’exécution du marché est de : 260 jours calendrier maximum, dont 20 jours calendrier pour l’exécution du lot 2 – détection intrusion.
5.1.7 Marché public stratégique
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est : critère d'attribution unique : le prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Le critère d’attribution pour l’attribution du marché est : critère d'attribution unique : le prix.
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: CONSEIL D'ETAT -
Informations relatives aux délais de recours: 15 jours et 60 jours
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Igretec -
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Igretec -
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Igretec -
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 14 500 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: DSC - Digit Security Company
Identifiant de l’offre: DSC - Digit Security Company-LOT-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 14 500 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: DSC - Digit Security Company - LOT 2
Date de conclusion du marché: 26/03/2025
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et la mise en concurrence est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.3 Soumissionnaires non retenus:
Soumissionnaire: Nom officiel: ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 1 832 843,92 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 1 832 843,92 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0201741786_547
Adresse postale: boulevard Mayence, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Point de contact: DURAY Benjamin Fonction : Architecte Adresse : Boulevard Mayence n°1 à 6000 CHARLEROI Tél. : 071/20.29 53 Mail : benjamin.duray@igretec.com Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: CONSEIL D'ETAT
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: rue de la Science, 33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 (2) 234 93 00
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: ADMINISTRATION COMMUNALE DE JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Numéro d’enregistrement: 0216.697.703
Adresse postale: Place Communale n° 20
Ville: JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Point de contact: TONNEAU Dimitri, Directeur Général
Téléphone: +32 (0)71 75 00 10
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0005
Nom officiel: DSC - Digit Security Company
Numéro d’enregistrement: 0633706641_307826ae-df22-430f-844d-97b2fc64ae50
Adresse postale: Rue de Lambusart(FAR) 58
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0002
8.1 ORG-0006
Nom officiel: ENTREPRISES REUNIES R. DE COCK
Numéro d’enregistrement: 0406082382_e4bad0b8-4a67-4e3d-99e6-183bf3b8b89b
Adresse postale: Rue Bernipré 30
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis: 6ea2bba1-811d-41cc-ae23-f418598dd889 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 25/04/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 25/04/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français