Idelux Projets Publics
BASTOGNE - Création du centre de référence du Vélo - Marché de travaux - PO
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: IDELUX Projets publics
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: BASTOGNE - Création du centre de référence du Vélo - Marché de travaux - PO
Description: Le marché porte sur la rénovation, la réhabilitation et la transformation du bâtiment « voyageur » de la gare du sud, pour y abriter le parcours scénographique du Centre de référence du Vélo. Le bien est localisé place de la Gare, 15 à 6600 BASTOGNE. Ce marché comporte trois lots, plus amplement décrits dans la suite du présent cahier spécial des charges et dans le cahier des clauses techniques particulières : - LOT 1 : Gros-oeuvre – parachèvements – abords – menuiseries extérieures - LOT 2 : HVAC – sanitaires - LOT 3 : Electricité – éclairage scénographique L’objectif poursuivi dans ce marché est d’aménager une partie des bâtiments devant accueillir le circuit de visite du Centre de référence du Vélo en ne dénaturant pas l’intérêt historique du site. Il s’agit précisément de mettre en valeur l’authenticité. Le succès de l’opération résidera dans l’atteinte du difficile équilibre entre la préservation de l’authenticité des lieux et la création d’une atmosphère capable de toucher le plus grand nombre et de faire vivre des émotions.
Identifiant de la procédure: eadd4556-48bc-47d5-a5a2-55520418e4e9
Identifiant interne: 005-2025 PO
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux:
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 100-2025 PO - LOT1 - Gros-oeuvre – parachèvements – abords - menuiseries extérieures
Description: Les travaux concernent la création d’un centre de référence du vélo sur le site de l’ancienne gare du Sud à Bastogne. Les différentes phases des travaux sont décrites dans le cahier des charges administratif et ses annexes.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Bastogne (BE342)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: La capacité technique et professionnelle du soumissionnaire est établie par : - La fourniture de la liste des principaux travaux effectués dans les domaines définis dans le présent cahier spécial des charges pendant les 3 dernières années comprenant leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés. Les modalités de preuve et le minimum exigé sont : la preuve de la réalisation de 3 chantiers de même nature (HVAC/sanitaires) et de taille budgétaire minimum égal à 60.000 euros HTVA. Les références sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé, par une attestation de l’acheteur. Les mentions obligatoires sont les suivantes : nom du projet, coordonnées de la Maîtrise d’Ouvrage, lieu, surfaces concernée, budget de réalisation, date de la réception provisoire, courte description des services prestés. - En ce qui concerne les produits à fournir, la fourniture des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques.
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le soumissionnaire fournira : - Soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie D17 et D18, classe 1. - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Remarque : le pouvoir adjudicateur procède systématiquement à la vérification des prix des offres introduites et se réserve le droit de demander aux soumissionnaires de fournir, au cours de la procédure, toutes indications permettant cette vérification. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier à la personne qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix. POUR LES LOTS 2 et 3 : l’attention du soumissionnaire est portée sur le fait que l’ensemble des questions relatives aux postes électricité sont portées dans le cahier des clauses techniques électricité (LOT3). Le soumissionnaire est tenu de s’y référer et d’également remplir les métrés relatifs à ces deux catégories de postes (en plus du métré général architecture – LOT 2 – LOT 3).
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 80
Catégorie du critère d’attribution poids: Valeur fixe (total) Nombre critère d’attribution: 0
Critère: Description: Remarque : le soumissionnaire fournira l’ensemble des fiches techniques réclamées pour les différents matériaux et produits à mettre en oeuvre (voir cahiers des clauses techniques). Une note relative au délai de réalisation. La note sera accompagnée d’un planning d’intention. Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en oeuvre pour assurer le respect du délai d’exécution (ex ; composition de l’équipe, l’identité du gestionnaire de chantier et/ou du conducteur de chantier, le volume horaire, etc). Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 2 pages R/V, en complément au planning. Le délai global annoncé par l’Adjudicataire devient contractuel. Le délai ne pourra pas dépasser le délai de base des 240 jours calendriers.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 16/04/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: 005-2025 PO - LOT2 - HVAC – sanitaires
Description: Les travaux concernent les installations HVAC et sanitaires. Les différentes phases des travaux sont décrites dans le cahier des charges administratif et ses annexes.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Bastogne (BE342)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: La capacité technique et professionnelle du soumissionnaire est établie par : - La fourniture de la liste des principaux travaux effectués dans les domaines définis dans le présent cahier spécial des charges pendant les 3 dernières années comprenant leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés. Les modalités de preuve et le minimum exigé sont : la preuve de la réalisation de 3 chantiers de même nature (HVAC/sanitaires) et de taille budgétaire minimum égal à 60.000 euros HTVA. Les références sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé, par une attestation de l’acheteur. Les mentions obligatoires sont les suivantes : nom du projet, coordonnées de la Maîtrise d’Ouvrage, lieu, surfaces concernée, budget de réalisation, date de la réception provisoire, courte description des services prestés. - En ce qui concerne les produits à fournir, la fourniture des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques.
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le soumissionnaire fournira : - Soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie D17 et D18, classe 1. - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Remarque : le pouvoir adjudicateur procède systématiquement à la vérification des prix des offres introduites et se réserve le droit de demander aux soumissionnaires de fournir, au cours de la procédure, toutes indications permettant cette vérification. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier à la personne qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix. POUR LES LOTS 2 et 3 : l’attention du soumissionnaire est portée sur le fait que l’ensemble des questions relatives aux postes électricité sont portées dans le cahier des clauses techniques électricité (LOT3). Le soumissionnaire est tenu de s’y référer et d’également remplir les métrés relatifs à ces deux catégories de postes (en plus du métré général architecture – LOT 2 – LOT 3).
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 80
Critère: Description: Remarque : le soumissionnaire fournira l’ensemble des fiches techniques réclamées pour les différents matériaux et produits à mettre en oeuvre (voir cahiers des clauses techniques). Une note relative au délai de réalisation. La note sera accompagnée d’un planning d’intention. Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en oeuvre pour assurer le respect du délai d’exécution (ex ; composition de l’équipe, l’identité du gestionnaire de chantier et/ou du conducteur de chantier, le volume horaire, etc). Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 2 pages R/V, en complément au planning. Le délai global annoncé par l’Adjudicataire devient contractuel. Le délai ne pourra pas dépasser le délai de base des 240 jours calendriers.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 16/04/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: 005-2025 PO - LOT3 - Electricité - éclairage scénographique
Description: Les travaux concernent les installations électriques et l'éclairage scénographique. Les différentes phases des travaux sont décrites dans le cahier des charges administratif et ses annexes.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Bastogne (BE342)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: La capacité technique et professionnelle du soumissionnaire est établie par : - La fourniture de la liste des principaux travaux effectués dans les domaines définis dans le présent cahier spécial des charges pendant les 3 dernières années comprenant leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés. Les modalités de preuve et le minimum exigé sont : la preuve de la réalisation de 3 chantiers de même nature (HVAC/sanitaires) et de taille budgétaire minimum égal à 60.000 euros HTVA. Les références sont prouvées par des attestations émises ou contresignées par l’autorité compétente ou, lorsque le destinataire était un acheteur privé, par une attestation de l’acheteur. Les mentions obligatoires sont les suivantes : nom du projet, coordonnées de la Maîtrise d’Ouvrage, lieu, surfaces concernée, budget de réalisation, date de la réception provisoire, courte description des services prestés. - En ce qui concerne les produits à fournir, la fourniture des certificats établis par des instituts ou services officiels chargés du contrôle de la qualité et reconnus compétents, attestant la conformité de produits bien identifiés par des références à des spécifications ou normes techniques.
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le soumissionnaire fournira : - Soit la preuve de son agréation correspondant à la catégorie D17 et D18, classe 1. - Soit la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre Etat Membre de l’Union Européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels. - Soit un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Remarque : le pouvoir adjudicateur procède systématiquement à la vérification des prix des offres introduites et se réserve le droit de demander aux soumissionnaires de fournir, au cours de la procédure, toutes indications permettant cette vérification. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de confier à la personne qu'il désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification des prix. POUR LES LOTS 2 et 3 : l’attention du soumissionnaire est portée sur le fait que l’ensemble des questions relatives aux postes électricité sont portées dans le cahier des clauses techniques électricité (LOT3). Le soumissionnaire est tenu de s’y référer et d’également remplir les métrés relatifs à ces deux catégories de postes (en plus du métré général architecture – LOT 2 – LOT 3).
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 80
Critère: Description: Remarque : le soumissionnaire fournira l’ensemble des fiches techniques réclamées pour les différents matériaux et produits à mettre en oeuvre (voir cahiers des clauses techniques). Une note relative au délai de réalisation. La note sera accompagnée d’un planning d’intention. Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en oeuvre pour assurer le respect du délai d’exécution (ex ; composition de l’équipe, l’identité du gestionnaire de chantier et/ou du conducteur de chantier, le volume horaire, etc). Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 2 pages R/V, en complément au planning. Le délai global annoncé par l’Adjudicataire devient contractuel. Le délai ne pourra pas dépasser le délai de base des 240 jours calendriers.
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 16/04/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: IDELUX Projets publics
Numéro d’enregistrement: 0832382635
Adresse postale: Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0308.356.862
Ville: Bruxelles, rue de la Science n°33
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 (0)2 234 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 65bc5ec5-af0b-482c-81d9-fa31340cb534-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Ajout des documents : - rapport d'inventaire amiante - reportage photographique
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 03/04/2025
Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis: 04e6b6fd-4721-4cc6-8d2a-516871c2610c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 03/04/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/04/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français