Habitat Invesdre Sces
Rénovation d’un bien sis Rue Bouxhate, 19 à 4800 VERVIERS
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Habitat Invesdre sces
Forme juridique de l’acheteur: Organisation qui passe un marché subventionné par une autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation d’un bien sis Rue Bouxhate, 19 à 4800 VERVIERS
Description: Le présent marché est un marché de travaux pour une entreprise générale qui comprend l’exécution des travaux suivants : Rénovation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un logement à vocation sociale comprenant notamment : - Réparation, isolation et pose d’un parement des façades arrière et latérales - Démontage et pose d’une nouvelle toiture avec isolation et fenêtres de toit - Isolation de la façade avant par l’intérieur - Rénovation/réparation des éléments en colombage - Travaux de menuiserie intérieure (cloisons, escalier...) - Chauffage / Sanitaire - Électricité - Parachèvement Les lieux d’exécution sont définis comme suit : Rue Bouxhate, 19 à 4800 VERVIERS
Identifiant de la procédure: 71408649-d7fe-49e5-92ab-a8d480249e8d
Identifiant interne: 2025/02
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux:
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 2025/02 - 1 - Entreprise générale
Description: Le présent marché est un marché de travaux pour une entreprise générale qui comprend l’exécution des travaux suivants : Rénovation d’un bâtiment pour l’aménagement d’un logement à vocation sociale comprenant notamment : - Réparation, isolation et pose d’un parement des façades arrière et latérales - Démontage et pose d’une nouvelle toiture avec isolation et fenêtres de toit - Isolation de la façade avant par l’intérieur - Rénovation/réparation des éléments en colombage - Travaux de menuiserie intérieure (cloisons, escalier...) - Chauffage / Sanitaire - Électricité - Parachèvement Les lieux d’exécution sont définis comme suit : Rue Bouxhate, 19 à 4800 VERVIERS
Identifiant interne: 1 - Entreprise générale
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de fin de durée: 15/10/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Description: voir cahier des charges administratif
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 70
Critère: Description: Le délai d'exécution
Catégorie du critère d’attribution seuil: Pondération (pourcentage, valeur exacte) Nombre critère d’attribution: 30
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 17/04/2025 12:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore connu
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Habitat Invesdre sces
Numéro d’enregistrement: 0633913113_29421
Adresse postale: rue de Mangombroux, 283 - 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0308356682
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Téléphone: +32 (0)2 234 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: db1c0ca1-57b9-4245-9a98-52a547a51616-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 03/04/2025
Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis: c9dc30ef-26fc-4562-a518-5392888818d6 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 03/04/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/04/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français