Collège Cardinal Mercier
Rénovation énergétique du Centre Sportif du Collège Cardinal Mercier
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Collège Cardinal Mercier
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation énergétique du Centre Sportif du Collège Cardinal Mercier
Description: Travaux de rénovation de façades et de toitures dans un but d'amélioration énergétique - SUBSIDES UREBA
Identifiant de la procédure: 9416d374-b38e-4710-ae81-c30d456e48bc
Identifiant interne: INFRA_CCM_2025.006
Type de procédure: Ouverte
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: INFRA_CCM_2025.006 - 1
Description: Travaux de rénovation de façades et de toitures dans un but d'amélioration énergétique - SUBSIDES UREBA
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: En vue d’établir ses capacités techniques et professionnelles, tout soumissionnaire fournit les documents suivants :- 1 référence de rénovation ou de construction d'un bâtiment en marché public, pour un montant de minimum 1.000.000,00 € HTVA et - 1 référence de rénovation d'un bâtiment incluant des travaux de désamiantage sur une surface de minimum 500m² . Ces travaux doivent avoir été exécutés et réceptionnés provisoirement au cours des cinq dernières années à dater de la date de publication du présent marché, assortie de certificat de bonne exécution pour chaque référence demandée dans les exigences minimales. Chaque référence est accompagnée d'une attestation de bonne exécution indiquant le lieu, la date d'achèvement des travaux, le type d'intervention, le type de bâtiment, le montant des travaux, l'identité du maître d'ouvrage complétée et signée par le Maître de l'Ouvrage concerné.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix total de chaque poste sera obtenu en additionnant les prix globaux TVAC et les prix unitaires TVAC multipliés par leurs quantités présumées respectives des sous-postes, des sous-sous-postes et/ou des sous-sous-sous postes qui le composent. Le prix total TVAC du marché résultera de la somme des prix totaux TVAC de l’ensemble des postes.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions du régime du concours: La décision du jury est contraignante pour l’acheteur: non
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 18/04/2025 14:00 +02:00
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat -
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Collège Cardinal Mercier
Numéro d’enregistrement: 0410260708_2313
Adresse postale: 83, chaussée de Mont-Saint-Jean
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 031c4948-361b-449b-928b-4357d7c54cf7-01
Principale raison de la modification: Mise à jour d’informations
Description: Addendum N°1: Modification du poste A2.13 Délai d'exécution présent dans les clauses administratives
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 02/04/2025
Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis: 058a6fe9-867d-4d76-92c3-a3fad32a9a36 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de concours
Date d’envoi de l’avis: 02/04/2025 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 02/04/2025 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français