Commune De Frameries
Rénovation et extension de l'école de Sars-La-Bruyère
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commune de Frameries
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rénovation et extension de l'école de Sars-La-Bruyère
Description: Rénovation et extension de l'école de Sars-La-Bruyère
Identifiant de la procédure: 0c0e01b5-f2c9-4fa1-9c4b-65d5e8fb389a
Identifiant interne: PPP09R-1222/4326/PRR_2021 1023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Rénovation et extension de l'école de Sars-La-Bruyère
Description: Rénovation et extension de l'école de Sars-La-Bruyère
Identifiant interne: PRR_2021 1023_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
Options:
Description des options: Options exigées (Voir clauses techniques)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue des Ecoles 43A
Ville: Frameries
Code postal: 7080
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Ecole de Sars-La-Bruyère
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/03/2025
Durée: 460 DAY
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 80
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution - Réduction du délai contractuel
Pondération (points, valeur exacte): 20
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Commune de Frameries
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune de Frameries
Numéro d’enregistrement: 0207287713
Adresse postale: 1, Rue Archimède
Ville: Frameries
Code postal: 7080
Subdivision pays (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Pays: Belgique
Adresse électronique: ac.frameries@frameries.be
Téléphone: +32 65611211
Télécopieur: +32 65677122
Adresse internet: http://www.frameries.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: de la Science 33
Ville: BRUXELLES
Code postal: 1040
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Adresse internet: http://www.raadvst-consetat.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 936d063c-f395-45d8-898b-4f3412596198 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/11/2024 00:00 +01:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/11/2024 00:00 +01:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication