Commune De Péruwelz
Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commune de Péruwelz
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Description: La présente entreprise a pour objet l’exécution des travaux (y compris fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens d’exécution relatifs à la restauration et l’aménagement de la Gare de Péruwelz, pleine propriété de Ville de Péruwelz, qui a fait l’objet d’un arrêté de classement (Patrimoine). Les présents travaux disposeront d’un permis d’urbanisme, délivré par le Service Public de Wallonie-Direction Générale de l’Aménagement opérationnel, du Logement et du Patrimoine, sous la référence : (sera fourni à l’adjudicataire avant le commencement des travaux). Il s’agit d’un chantier de conservation-restauration d’un bien reprenant un ensemble de bâtiments classés : le bâtiment recettes (principal), le bâtiment « cabinets » et le reste du bâtiment « hangar ». Les travaux envisagés sont la restauration de menuiseries intérieures, revêtements de sol, de revêtements de mur, de restauration de plafonds, de restauration de châssis et vitraux, de peintures, de mise en œuvre d’éléments contemporains comme la mise en place d’escaliers en béton armé, d’un ascenseur vitré, lanterneaux, exutoires de fumées, technique de chauffe, d’un nouveau réseau électrique, éclairage, etc.
Identifiant de la procédure: 338c945a-578e-4dab-96df-ad26a98e1ced
Identifiant interne: PPP078-1672/4160/20231672
Type de procédure: Ouverte
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212350 Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Délai d'exécution : Le pouvoir adjudicateur n'a pas spécifié le délai d’exécution. Par conséquent, le soumissionnaire doit proposer lui-même un délai d’exécution dans son offre en jours ouvrables (cf. critères d’attribution) avec un minimum de 200 et un maximum de 400 jours ouvrables. Les dates de début et de fin mentionnées dans l'avis de marché sont purement informatives et n'engagent pas le pouvoir adjudicateur.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Description: La présente entreprise a pour objet l’exécution des travaux (y compris fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens d’exécution relatifs à la restauration et l’aménagement de la Gare de Péruwelz, pleine propriété de Ville de Péruwelz, qui a fait l’objet d’un arrêté de classement (Patrimoine). Les présents travaux disposeront d’un permis d’urbanisme, délivré par le Service Public de Wallonie-Direction Générale de l’Aménagement opérationnel, du Logement et du Patrimoine, sous la référence : (sera fourni à l’adjudicataire avant le commencement des travaux). Il s’agit d’un chantier de conservation-restauration d’un bien reprenant un ensemble de bâtiments classés : le bâtiment recettes (principal), le bâtiment « cabinets » et le reste du bâtiment « hangar ». Les travaux envisagés sont la restauration de menuiseries intérieures, revêtements de sol, de revêtements de mur, de restauration de plafonds, de restauration de châssis et vitraux, de peintures, de mise en œuvre d’éléments contemporains comme la mise en place d’escaliers en béton armé, d’un ascenseur vitré, lanterneaux, exutoires de fumées, technique de chauffe, d’un nouveau réseau électrique, éclairage, etc.
Identifiant interne: 20231672 1_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212350 Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier
Options:
Description des options: Options exigées (Correspondance aux postes du CSC)
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue des Français, 2
Ville: Péruwelz
Code postal: 7600
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Gare de Péruwelz
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 19/08/2024
Date de fin de durée: 13/03/2026
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 30
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Capacité spécifique des artisans du plomb, du cuivre, de la charpente et de la couverture – pièce d’épreuve avec note illustrée
Pondération (points, valeur exacte): 25
Critère:
Type: Qualité
Description: Capacité spécifique des artisans des menuiseries intérieures – pièce d’épreuve avec note illustrée
Pondération (points, valeur exacte): 20
Critère:
Type: Qualité
Description: Note méthodologique concernant l'organisation du chantier
Pondération (points, valeur exacte): 10
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Commune de Péruwelz
Organisation qui signe le marché: Commune de Péruwelz
6 Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 4,877,103.65 EUR
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Monument Hainaut SA
Offre:
Identifiant de l’offre: Monument Hainaut SA
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 4,877,103.65 EUR
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 3336-4749
Titre: Restauration intérieure et réaffectation de la gare de Péruwelz
Date de conclusion du marché: 18/10/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Commune de Péruwelz
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 1
Éventail d’offres:
Valeur de l’offre recevable la plus basse: 4,877,103.65 EUR
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 4,877,103.65 EUR
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune de Péruwelz
Numéro d’enregistrement: 0207.148.250
Adresse postale: Rue Albert 1er, 35
Ville: Péruwelz
Code postal: 7600
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Pays: Belgique
Point de contact: Emilie Leteul
Adresse électronique: emilie.leteul@peruwelz.be
Téléphone: +32 69895221
Adresse internet: http://www.peruwelz.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: CE
Adresse postale: Rue de la science 33
Ville: Bruxelles
Code postal: 1040
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Adresse internet: http://www.raadvst-consetat.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Monument Hainaut SA
Numéro d’enregistrement: BE 0402.515.257
Adresse postale: rue du Serpolet 27
Ville: Marquain
Code postal: 7522
Subdivision pays (NUTS): Arr. Tournai-Mouscron (BE328)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@monument-hainaut.be
Téléphone: +32 69888540
Télécopieur: +32 69229629
Rôles de cette organisation:
Soumissionnaire
Lauréat de ces lots: LOT-0001
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 690e1c56-b5d5-4901-86bc-a45194a1abe1 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 23/10/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 23/10/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication