Société Wallonne Des Eaux
Laboratoire de Fleurus - Mise en conformité de nos installations basse tension
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Société wallonne des eaux
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’eau
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Laboratoire de Fleurus - Mise en conformité de nos installations basse tension
Description: Maintenance électrique basse tension des installations de la SWDE situées sur son site du Laboratoire de Fleurus. Le présent marché public est un marché de travaux qui comprend également la maintenance et le suivi des mises en conformité des installations électriques basse tension pour permettre l’obtention d’un rapport favorable de l’organisme de contrôle accrédité. Ce marché comprend l’étude, la fourniture, l’installation, le raccordement, la rédaction de nouveaux plans mis- à-jour et l’accompagnement lors du passage de l’organisme de contrôle. Les travaux de mise en conformité sont basés sur les dernières remarques du rapport de l’organisme de contrôle. Les prestations à réaliser consiste principalement en : • l’étude de nos installations et le repérage des circuits avec indentification des puissances et composants de sécurité ; • l’analyser le rapport de l’organisme de contrôle pour identifier les travaux correctifs des installations ; • la réalisation d’un planning d’exécution des travaux à faire valider par l’adjudicateur pour assurer une continuité des activités sur le site. • la fourniture et le montage des accessoires de sécurité et de protection nécessaires pour assurer la conformité à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail, au RGIE et aux prescriptions du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ; • l’inspection des protections contre la foudre ; • la mise à la terre de l’ensemble des équipements ; La remise en état du site et, en particulier, l’évacuation de tous les déchets et emballages liés à l’activité de l'adjudicataire. • la mise-à-jour : o des dossiers d’intervention ultérieure des sites concernés, o des schémas électriques, unifilaires existants (fournir 3 copies papiers au format adapté A0) o des modifications sur les autres plans existants o des plans au format PDF des installations. • la réalisation de l’accompagnement pour la réception par l’organisme de contrôle ;
Identifiant de la procédure: 9eed10e0-2ab5-493a-9dd6-b415d7bea8e2
Identifiant interne: PPP0ZT-3987/4021/PAAJ/Maint/24/SV/ID3987/0
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315600 Installations basse tension
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Laboratoire de Fleurus - Mise en conformité de nos installations basse tension
Description: Maintenance électrique basse tension des installations de la SWDE situées sur son site du Laboratoire de Fleurus. Le présent marché public est un marché de travaux qui comprend également la maintenance et le suivi des mises en conformité des installations électriques basse tension pour permettre l’obtention d’un rapport favorable de l’organisme de contrôle accrédité. Ce marché comprend l’étude, la fourniture, l’installation, le raccordement, la rédaction de nouveaux plans mis- à-jour et l’accompagnement lors du passage de l’organisme de contrôle. Les travaux de mise en conformité sont basés sur les dernières remarques du rapport de l’organisme de contrôle. Les prestations à réaliser consiste principalement en : • l’étude de nos installations et le repérage des circuits avec indentification des puissances et composants de sécurité ; • l’analyser le rapport de l’organisme de contrôle pour identifier les travaux correctifs des installations ; • la réalisation d’un planning d’exécution des travaux à faire valider par l’adjudicateur pour assurer une continuité des activités sur le site. • la fourniture et le montage des accessoires de sécurité et de protection nécessaires pour assurer la conformité à la loi du 4 août 1996 relative au bien-être au travail, au RGIE et aux prescriptions du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ; • l’inspection des protections contre la foudre ; • la mise à la terre de l’ensemble des équipements ; La remise en état du site et, en particulier, l’évacuation de tous les déchets et emballages liés à l’activité de l'adjudicataire. • la mise-à-jour : o des dossiers d’intervention ultérieure des sites concernés, o des schémas électriques, unifilaires existants (fournir 3 copies papiers au format adapté A0) o des modifications sur les autres plans existants o des plans au format PDF des installations. • la réalisation de l’accompagnement pour la réception par l’organisme de contrôle ;
Identifiant interne: PAAJ/Maint/24/SV/ID3987/0_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315600 Installations basse tension
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45315600 Installations basse tension
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue de la Concorde 41
Ville: Verviers
Code postal: 4800
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Société wallonne des eaux
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 07/10/2024
Date de fin de durée: 02/12/2024
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix global
Pondération (points, valeur exacte): 80
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'exécution
Pondération (points, valeur exacte): 15
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d'intervention
Pondération (points, valeur exacte): 5
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Processus Maintenance - Maintenance Région Ouest
6 Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Demandes de participation
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Société wallonne des eaux
Numéro d’enregistrement: 0230.132.005
Adresse postale: Rue de la Concorde 41
Ville: Verviers
Code postal: 4800
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Pays: Belgique
Point de contact: Serge VAN ROOSEBEKE
Adresse électronique: serge.vanroosebeke@swde.be
Téléphone: +32 87342965
Télécopieur: +32 87342805
Adresse internet: http://www.swde.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Processus Maintenance - Maintenance Région Ouest
Numéro d’enregistrement: Maintenance Région Ouest
Adresse postale: Rue de la Concorde 41
Ville: Verviers
Code postal: 4800
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Pays: Belgique
Point de contact: Yves CARETTE
Adresse électronique: yves.carette@swde.be
Téléphone: +32 87878787
Adresse internet: http://www.swde.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles
Code postal: 1040
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@conseildetat.be
Téléphone: +32 22349611
Télécopieur: +32 22349842
Adresse internet: http://www.raadvst-consetat.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 0241f794-2723-44d3-993d-e297577c5a3a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 25/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 25/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication