Infrabel Sa - Infrabel Projects South
Ligne 165 : Libramont-Athus Site de l’ancien atelier de Bertrix Concassage de traverses monoblocs en béton
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Ligne 165 : Libramont-Athus Site de l’ancien atelier de Bertrix Concassage de traverses monoblocs en béton
Description: Le présent marché est un marché de travaux. L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par le métré ci-annexé et les divers documents du marché de référence. Elle comprend principalement : - Le concassage de traverses monoblocs en béton de type DMD - La reprise des matériaux métalliques et des déblais de béton issus du concassage
Identifiant de la procédure: 76a4c584-c8da-45ad-9d1d-ea830fda442b
Identifiant interne: 5752424048
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 5752424048 - Ligne 165 : Libramont-Athus Site de l’ancien atelier de Bertrix Concassage de traverses monoblocs en béton
Description: Le présent marché est un marché de travaux. L'entreprise a pour objet l'exécution des travaux tels qu'ils sont définis par le métré ci-annexé et les divers documents du marché de référence. Elle comprend principalement : - Le concassage de traverses monoblocs en béton de type DMD - La reprise des matériaux métalliques et des déblais de béton issus du concassage
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45110000 Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Neufchâteau (BE344)
Informations complémentaires: Ligne 165 : Libramont-Athus Site de l’ancien atelier de Bertrix
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 25/06/2024
Date de fin de durée: 05/08/2024
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai d’exécution est fixé à 30 jours ouvrables. Une visite des lieux accompagnée est possible. Elle doit avoir été convenue avec le fonctionnaire dirigeant.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Cfr. Article 153 du CSC. L'adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d’Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Infrabel sa
Organisation qui signe le marché: Infrabel sa
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: -1 404 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: DANIEL PIROT ET FILS
Identifiant de l’offre: DANIEL PIROT ET FILS-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: -1 404 Euro
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Concassage de traverse en beton
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 09/06/2024
Date de conclusion du marché: 10/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Infrabel sa
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 8
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: -1 404 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 108 648 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Infrabel sa
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Téléphone: +32 22 34 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Nom officiel: DANIEL PIROT ET FILS
Numéro d’enregistrement: 0474498363_20f283fa-8a20-4a6a-bcae-200503372c86
Adresse postale: Rue Général-Molitor,Villance 127
Subdivision pays (NUTS): Arr. Neufchâteau (BE344)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: ad915bd6-0dce-4312-8b53-d03b9d8064c3 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication