Infrabel Sa - Infrabel Projects South
Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset Extension du quai VB et aménagement des accès
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Infrabel sa
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset Extension du quai VB et aménagement des accès
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché implique principalement: - Des démolitions partielles (éléments L) ; - La fourniture et la pose d’un cadre en BA ; - La fourniture et la pose d’éléments L ; - La finition (remblai, revêtement, …) du quai VB ; - Le bétonnage de deux escaliers et d’une rampe d’accès ; - La fourniture et la pose de garde-corps ; - Divers parachèvements ;
Identifiant de la procédure: 34098d33-2624-482f-b68b-0156cba51b45
Identifiant interne: 5753423078
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 5753423078 - 1 Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset Extension du quai VB et aménagement des accès
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché implique principalement: - Des démolitions partielles (éléments L) ; - La fourniture et la pose d’un cadre en BA ; - La fourniture et la pose d’éléments L ; - La finition (remblai, revêtement, …) du quai VB ; - Le bétonnage de deux escaliers et d’une rampe d’accès ; - La fourniture et la pose de garde-corps ; - Divers parachèvements.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires: Ligne 36 – Bruxelles-Nord / Liège Guillemins Commune de Grace-Hollogne PANG de Bierset
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 27/09/2024
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai d'exécution est fixé à 80 jours ouvrables. Une visite des lieux accompagnée est obligatoire. Elle doit avoir été convenue avec la personne de contact.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Cfr. Article 153 du CSC. L'adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Voir article 23 de la Loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d’Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Infrabel sa
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Infrabel sa
Organisation qui signe le marché: Infrabel sa
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 260 873,53 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: BATIMENT ET TECHNIQUE
Identifiant de l’offre: BATIMENT ET TECHNIQUE-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 260 873,59 Euro
L’offre a été classée: oui
Place sur la liste des lauréats: 1
Pays d’origine du produit ou du service: Belgique
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Pang Bierset
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 07/02/2024
Date de conclusion du marché: 08/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
Organisation qui signe le marché: Infrabel sa
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 7
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 260 873,53 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 402 394,2 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Infrabel sa
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation qui signe le marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Adresse postale: 33, Rue de la Science, 1040 Etterbeek
Téléphone: +32 22 34 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1 ORG-0004
Nom officiel: BATIMENT ET TECHNIQUE
Numéro d’enregistrement: 0436403493_8c9ba01e-1871-4225-8f45-5aa17cdb5976
Adresse postale: Rue d'Argenteau 15
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 131f48ff-3ba0-49e8-b432-745883fbbdb0 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 20/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 20/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication