La Louvière
Réaménagement de la salle Le Palace à La Louvière
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: La Louvière
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Réaménagement de la salle Le Palace à La Louvière
Description: Réaménagement de la salle Le Palace à La Louvière. Des travaux de réaménagement de la salle de spectacle sont prévus, avec une intervention limitée sur la façade donnant sur la place Mansart, tandis que des rénovations plus substantielles à l'intérieur de l'îlot sont envisagées pour des raisons techniques. Ces interventions intérieures sont nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques liés aux équipements techniques, aux normes de sécurité incendie, à la stabilité structurelle, à la durabilité du projet et à la gestion environnementale. Au rez-de-chaussée et au sous-sol, des démolitions et d'importants travaux seront entrepris afin d'améliorer les espaces, les circulations au sein du bâtiment, et pour mettre en conformité la salle de spectacle avec les normes actuelles.
Identifiant de la procédure: 27cfa578-9163-4530-ac67-b0f35aa12b9a
Identifiant interne: 2024/357 (2569)
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Motifs d'exclusion obligatoire Ces motifs sont énumérés aux articles 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017. L'adjudicateur demandera au soumissionnaire susceptible d'être désigné un extrait de son casier judiciaire attestant qu'il ne se trouve pas dans une situation d'exclusion visée aux articles susmentionnés. L'extrait de casier judiciaire devra dater de moins de six mois à compter de la date ultime de réception des offres. Motifs d'exclusion facultative Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées à l'article 69 de la loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché, conformément aux conditions posées par cette disposition. Mesures correctrices L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure. Dettes fiscales et sociales Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation fiscale des soumissionnaires et de leurs obligations de paiement des cotisations de sécurité sociale, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement via l'application Télémarc, et ce dans un délai de vingt jours suivant la date ultime pour l'introduction des offres. Il exclut de la participation à la procédure l'opérateur économique dont la dette dépasse 3.000,00euros. Peut néanmoins participer à la procédure, le soumissionnaire dont la dette ne dépasse pas 3.000,00 euros ou celui qui a obtenu pour cette dette des délais de paiement qu'il respecte strictement. Est également considéré comme étant en règle l'opérateur économique démontrant qu'il possède à l'égard d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique une ou des créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers. Ces créances s'élèvent au moins à un montant égal à celui pour lequel il est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 2024/357 (2569) - 1
Description: Réaménagement de la salle Le Palace à La Louvière. Des travaux de réaménagement de la salle de spectacle sont prévus, avec une intervention limitée sur la façade donnant sur la place Mansart, tandis que des rénovations plus substantielles à l'intérieur de l'îlot sont envisagées pour des raisons techniques. Ces interventions intérieures sont nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques liés aux équipements techniques, aux normes de sécurité incendie, à la stabilité structurelle, à la durabilité du projet et à la gestion environnementale. Au rez-de-chaussée et au sous-sol, des démolitions et d'importants travaux seront entrepris afin d'améliorer les espaces, les circulations au sein du bâtiment, et pour mettre en conformité la salle de spectacle avec les normes actuelles.
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. La Louvière (BE329)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Une déclaration concernant le chiffre d'affaires du domaine d'activités faisant l'objet du marché, portant au maximum sur les trois derniers exercices disponibles (2020-2021-2022) en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activités de l'opérateur économique. 600.000,00 € par an sur les trois dernières années
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, (2019-2020-2021- 2022-2023) assortie de certificat de bonne exécution et relatifs au domaine d’activité faisant l’objet du marché concerné indiquant la date, le montant, et le destinataire public ou privé. Les soumissionnaires communiqueront les références de 3 chantiers de rénovation similaires (bâtiment à usage tertiaire, dont la réception provisoire a été effectuée dans les 5 dernières années). Les références seront confirmées par des attestations de bonne exécution délivrées par le Pouvoir adjudicateur ou par le maître de l’ouvrage. AU minimum 3 références. Le montant des travaux de ces références sera d'au moins 600.000 € HTVA
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Agréation des entrepreneurs requise (catégorie et classe - la classe est déterminée au moment de l'attribution du marché) D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 5
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix est l'unique critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse, déterminée sur base du prix.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des offres: 07/10/2024 23:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: La Louvière
Numéro d’enregistrement: 0871429489_439
Adresse postale: Place communale, 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. La Louvière (BE329)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Ville: rue de la Science 33 B-1040 Bruxelles
Téléphone: +32 (0)2 234 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: acdd80fc-199f-4da1-bbd9-84e351c98ecb-01
Description: 5 nouveaux fichiers ont été rajoutés. Ceux-ci annulent et remplace l'ensemble des fichiers qui ont été publiés le 05/07. Nom des 5 nouveaux fichiers: * 18-09 - 2022.08.29 - subside-Accorde_Palace-LT * 18-09 - 2569 - Annexes complet * 18-09 - 2569-Clauses administratives * 18-09 - 2569-Metré *18-09 - Exigences techniques archi-ts-stab modèle 3P
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 18/09/2024
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 3cb93524-54f2-4d03-94c9-99dc0192bf7d - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 18/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 18/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication