Commune De Dison
Marché de travaux - Réfection totale de la voirie et d'une partie des trottoirs de la rue de Renoupré
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Commune de Dison
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux - Réfection totale de la voirie et d'une partie des trottoirs de la rue de Renoupré
Description: Le marché consiste à réaliser des travaux de réfection et d’amélioration de la rue de Renoupré, voirie dégradée en suite aux inondations de juillet 2021 notamment. Ces travaux de réfection portent principalement sur : 1. Partie avale (tronçon de voirie compris entre la rue Tivoli et le carrefour de la rue Henripré) : o renouvellement de la couche d’usure du revêtement hydrocarboné (raclage-pose) ; o réalisation de trottoir traversant aux droit des accès aux venelles connexes, côté immeubles pairs ; 2. Partie amont (tronçon de voirie au-delà du carrefour de la rue Henripré) : o réfection complète de la voirie (nouveau coffre complet + revêtement hydrocarboné), sur toute la largeur du domaine public ; o aménagement d’un trottoir en pavés, bordé d’une zones de stationnement, du côté bâti de la chaussée. Délai d'exécution : 100 jours ouvrables. La date de début de chantier est donnée à titre indicatif. Elle sera fixée lors d'une réunion préalable au début de chantier.
Identifiant de la procédure: 8b705733-3c0b-4226-bc2a-a0932f201314
Identifiant interne: PPP04Z-1949/4342/2023-1949
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: (voir Déclaration sur l'honneur)
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Marché de travaux - Réfection totale de la voirie et d'une partie des trottoirs de la rue de Renoupré
Description: Le marché consiste à réaliser des travaux de réfection et d’amélioration de la rue de Renoupré, voirie dégradée en suite aux inondations de juillet 2021 notamment. Ces travaux de réfection portent principalement sur : 1. Partie avale (tronçon de voirie compris entre la rue Tivoli et le carrefour de la rue Henripré) : o renouvellement de la couche d’usure du revêtement hydrocarboné (raclage-pose) ; o réalisation de trottoir traversant aux droit des accès aux venelles connexes, côté immeubles pairs ; 2. Partie amont (tronçon de voirie au-delà du carrefour de la rue Henripré) : o réfection complète de la voirie (nouveau coffre complet + revêtement hydrocarboné), sur toute la largeur du domaine public ; o aménagement d’un trottoir en pavés, bordé d’une zones de stationnement, du côté bâti de la chaussée. Délai d'exécution : 100 jours ouvrables. La date de début de chantier est donnée à titre indicatif. Elle sera fixée lors d'une réunion préalable au début de chantier.
Identifiant interne: 2023-1949 1_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45222000 Travaux de construction d'ouvrages de génie civil, excepté ponts, tunnels, puits et passages souterrains
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: rue de Renoupré
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Informations complémentaires: Rue de Renoupré
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/03/2025
Date de fin de durée: 28/07/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de l’exécution du marché doivent être mentionnés: Non requises
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 70 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics s’applique. Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67 de la loi, le candidat ou soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices visées au paragraphe 1er de l'article 70 au début de la procédure.
Critère: Description: Agréation et enregistrement des entrepreneurs: C (Entreprises générales de travaux routiers), Classe 4
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 100
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financière: Cautionnement (5 % du montant initial du marché (hors TVA), arrondi à la dizaine supérieure); Cautionnement complémentaire 1 (10 % d’une partie du marché; voir CCH)
Date limite de réception des offres: 24/10/2024 10:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 180 Jour
Informations relatives à l’ouverture publique: Date d'ouverture: 24/10/2024 10:00 +02:00
Lieu: Salle du Conseil, 1er étage de la Maison communale, rue Albert 1er, 66, 4820 DISON
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Commune de Dison
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Commune de Dison
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Commune de Dison
Numéro d’enregistrement: 0206644444
Adresse postale: Rue Albert 1er, 66
Subdivision pays (NUTS): Arr. Verviers — communes francophones (BE335)
Point de contact: Anaïs Chevalier
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
8.1 ORG-0002
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles (Etterbeek)
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: de9eee85-ffaa-434c-b8e0-d6f37b6c049d - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 18/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 18/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication