Idelux Développement
Construction de 5 doubles bâtiments d’accueil temporaire ainsi que la réalisation de leurs abords sur les sites de Barvaux (DURBUY), Bourdon (HOTTON), Latour (VIRTON), Recogne (LIBRAMONT) et Rencheux (VIELSALM).
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: IDELUX Développement
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Construction de 5 doubles bâtiments d’accueil temporaire ainsi que la réalisation de leurs abords sur les sites de Barvaux (DURBUY), Bourdon (HOTTON), Latour (VIRTON), Recogne (LIBRAMONT) et Rencheux (VIELSALM).
Description: Construction de 5 doubles bâtiments d’accueil temporaire ainsi que la réalisation de leurs abords sur les sites de Barvaux (DURBUY), Bourdon (HOTTON), Latour (VIRTON), Recogne (LIBRAMONT) et Rencheux (VIELSALM).
Identifiant de la procédure: c084d6fa-3496-43ad-8ea4-e2a7955b006f
Identifiant interne: 021-2024 PCAN
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / concurrentielle avec négociation
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux:
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 021-2024 PCAN - 1 - LOT 1 : Double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Barvaux (Commune de DURBUY).
Description: LOT 1 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Barvaux (Commune de DURBUY).
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Marche-en-Famenne (BE343)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Agréation Lot 1 : Catégorie D, classe 4
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1 liste des travaux exécutés au cours des 5 derniers années : Niveau minimum : 3 bâtiments de type industriel d’un montant de minimum 500.000€ HTVA, accompagnés de certificat de bonne exécution précisant le stade de réalisation atteint.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix remis : l’offre la plus avantageuse est celle qui obtient le plus de points. 40 points maximum Le prix de la soumission sera coté sur base de la formule suivante : ‘(prix le plus bas / prix remis) x 40 = nombre de points. Par « prix remis », on entend le prix total de la soumission après corrections des erreurs arithmétiques, omissions, remarques, prix manquants, etc.
Critère: Description: Réduction du délai contractuel : le délai d’exécution est de 120 jours ouvrables par site. Le soumissionnaire qui garde ce délai d’exécution reçoit 10 points. Celui qui le réduit de 1 jour ouvrable reçoit 0,5 points de plus et cela, avec un maximum de 20 points.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des demandes de participation: 21/10/2024 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: 021-2024 PCAN - 2 - LOT 2 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Bourdon (Commune de HOTTON).
Description: LOT 2 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Bourdon (Commune de HOTTON).
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Marche-en-Famenne (BE343)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Agréation : Lot 2 : Catégorie D, classe 4
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1 liste des travaux exécutés au cours des 5 derniers années : Niveau minimum : 3 bâtiments de type industriel d’un montant de minimum 500.000€ HTVA, accompagnés de certificat de bonne exécution précisant le stade de réalisation atteint.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix remis : l’offre la plus avantageuse est celle qui obtient le plus de points. 40 points maximum Le prix de la soumission sera coté sur base de la formule suivante : ‘(prix le plus bas / prix remis) x 40 = nombre de points. Par « prix remis », on entend le prix total de la soumission après corrections des erreurs arithmétiques, omissions, remarques, prix manquants, etc.
Critère: Description: Réduction du délai contractuel : le délai d’exécution est de 120 jours ouvrables par site. Le soumissionnaire qui garde ce délai d’exécution reçoit 10 points. Celui qui le réduit de 1 jour ouvrable reçoit 0,5 points de plus et cela, avec un maximum de 20 points.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des demandes de participation: 21/10/2024 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0003
Titre: 021-2024 PCAN - 3 - LOT 3 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Latour (Commune de VIRTON).
Description: LOT 3 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Latour (Commune de VIRTON).
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Virton (BE345)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Agréation : Lot 3 : Catégorie D, classe 4
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1 liste des travaux exécutés au cours des 5 derniers années : Niveau minimum : 3 bâtiments de type industriel d’un montant de minimum 500.000€ HTVA, accompagnés de certificat de bonne exécution précisant le stade de réalisation atteint.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix remis : l’offre la plus avantageuse est celle qui obtient le plus de points. 40 points maximum Le prix de la soumission sera coté sur base de la formule suivante : ‘(prix le plus bas / prix remis) x 40 = nombre de points. Par « prix remis », on entend le prix total de la soumission après corrections des erreurs arithmétiques, omissions, remarques, prix manquants, etc.
Critère: Description: Réduction du délai contractuel : le délai d’exécution est de 120 jours ouvrables par site. Le soumissionnaire qui garde ce délai d’exécution reçoit 10 points. Celui qui le réduit de 1 jour ouvrable reçoit 0,5 points de plus et cela, avec un maximum de 20 points.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des demandes de participation: 21/10/2024 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0004
Titre: 021-2024 PCAN - 4 - LOT 4 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Recogne (Commune de LIBRAMONT).
Description: LOT 4 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Recogne (Commune de LIBRAMONT).
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Neufchâteau (BE344)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Agréation : Lot 4 : Catégorie D, classe 4
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1 liste des travaux exécutés au cours des 5 derniers années : Niveau minimum : 3 bâtiments de type industriel d’un montant de minimum 500.000€ HTVA, accompagnés de certificat de bonne exécution précisant le stade de réalisation atteint.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix remis : l’offre la plus avantageuse est celle qui obtient le plus de points. 40 points maximum Le prix de la soumission sera coté sur base de la formule suivante : ‘(prix le plus bas / prix remis) x 40 = nombre de points. Par « prix remis », on entend le prix total de la soumission après corrections des erreurs arithmétiques, omissions, remarques, prix manquants, etc.
Critère: Description: Réduction du délai contractuel : le délai d’exécution est de 120 jours ouvrables par site. Le soumissionnaire qui garde ce délai d’exécution reçoit 10 points. Celui qui le réduit de 1 jour ouvrable reçoit 0,5 points de plus et cela, avec un maximum de 20 points.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des demandes de participation: 21/10/2024 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0005
Titre: 021-2024 PCAN - 5 - LOT 5 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Rencheux (Commune de VIELSALM).
Description: LOT 5 : 1 double bâtiment d’accueil temporaire + abords sur le site de Rencheux (Commune de VIELSALM).
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45213250 Travaux de construction de bâtiments industriels
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Bastogne (BE342)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/02/2025
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Agréation : Lot 5 : Catégorie D, classe 5
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: 1 liste des travaux exécutés au cours des 5 derniers années : Niveau minimum : 3 bâtiments de type industriel d’un montant de minimum 500.000€ HTVA, accompagnés de certificat de bonne exécution précisant le stade de réalisation atteint.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le prix remis : l’offre la plus avantageuse est celle qui obtient le plus de points. 40 points maximum Le prix de la soumission sera coté sur base de la formule suivante : ‘(prix le plus bas / prix remis) x 40 = nombre de points. Par « prix remis », on entend le prix total de la soumission après corrections des erreurs arithmétiques, omissions, remarques, prix manquants, etc.
Critère: Description: Réduction du délai contractuel : le délai d’exécution est de 120 jours ouvrables par site. Le soumissionnaire qui garde ce délai d’exécution reçoit 10 points. Celui qui le réduit de 1 jour ouvrable reçoit 0,5 points de plus et cela, avec un maximum de 20 points.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date limite de réception des demandes de participation: 21/10/2024 11:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation en ligne: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: non
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: IDELUX Développement
Numéro d’enregistrement: 0205797475_692
Adresse postale: Drève de l'Arc-en-Ciel, 98
Subdivision pays (NUTS): Arr. Arlon (BE341)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Ville: Rue de la Science 33 BRUXELLES
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: a85603a5-178f-49a3-a226-7e0283f4c4f9 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 17/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 17/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication