L'habitation Moderne
Remplacement de la production d'eau chaude sanitaire (ECS) sous-station MSL5
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1 Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: L'Habitation Moderne
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs
2 Procédure
2.1 Procédure
Titre: Remplacement de la production d'eau chaude sanitaire (ECS) sous-station MSL5
Description: Remplacement de la production d'eau chaude sanitaire (ECS) sous-station MSL5
Identifiant de la procédure: e1c9341b-e185-470e-b3bd-73706171b51f
Identifiant interne: PPP0JI-138/4025/ENT039
Type de procédure: Négociée sans mise en concurrence préalable
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232460 Travaux d'installations sanitaires
2.1.4 Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
5 Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Remplacement de la production d'eau chaude sanitaire (ECS) sous-station MSL5
Description: Remplacement de la production d'eau chaude sanitaire (ECS) sous-station MSL5
Identifiant interne: ENT039_1
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45232460 Travaux d'installations sanitaires
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45232460 Travaux d'installations sanitaires
5.1.2 Lieu d’exécution
Ville: Bruxelles\Brussel
Code postal: 1200
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Informations complémentaires: Mont Saint Lambert 5 à 12
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 23/09/2024
Date de fin de durée: 31/10/2024
5.1.10 Critères d’attribution
Critère:
Type: Coût
Description: Prix
Pondération (points, valeur exacte): 70
Critère:
Type: Qualité
Description: Délai d’exécution
Pondération (points, valeur exacte): 30
5.1.15 Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique:
Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: L'Habitation Moderne
8 Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: L'Habitation Moderne
Numéro d’enregistrement: 2700
Adresse postale: Mont Saint Lambert, 2\Sint Lambertusberg 2
Ville: Bruxelles\Brussel
Code postal: 1200
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Point de contact: Marc Lemaigre
Adresse électronique: mlemaigre@hmw.be
Téléphone: +32 27767953
Télécopieur: +32 27630559
Adresse internet: http://www.habitationmoderne.be/
Profil de l’acheteur: https://www.publicprocurement.be
Rôles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES
Numéro d’enregistrement: BE0308357753
Adresse postale: Rue des Quatre Bras 13\Quatre Brasstraat 13
Ville: Bruxelles\Brussel
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: info@just.fgov.be
Téléphone: +32 25086361
Adresse internet: https://justice.belgium.be/
Rôles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
11 Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 554d05ce-000f-4004-ab5c-03c47b0a88e0 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 16/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 16/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français néerlandais
11.2 Informations relatives à la publication