Infrabel Projects South
5753424083 Ligne 162 - Namur - Sterpenich Commune de Léglise Renouvellement du passage inférieur au km 166.698 et du mur de soutènement au km 166.693
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Infrabel Projects South
Forme juridique de l’acheteur: Entreprise publique
Activité de l’entité adjudicatrice: Services de chemin de fer
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: 5753424083 Ligne 162 - Namur - Sterpenich Commune de Léglise Renouvellement du passage inférieur au km 166.698 et du mur de soutènement au km 166.693
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché concerne: Ce marché consiste en des travaux : - de démolition de maçonneries et de béton armé - de terrassements des fondations - de blindages importants de la plateforme ferroviaire - de coffrage/ferraillage/bétonnage - travaux divers d'étanchéité - de travaux divers de finitions (voirie, garde-corps, clôture, ...)
Identifiant de la procédure: afee30bd-c4af-4d85-a461-ff44db888ab2
Identifiant interne: 5753424083
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: 5753424083 - Ligne 162 - Namur - Sterpenich - Commune de Léglise - Renouvellement du passage inférieur au km 166.698 et du mur de soutènement au km 166.693
Description: Le présent marché est un marché de travaux. Ce marché concerne: Ce marché consiste en des travaux : - de démolition de maçonneries et de béton armé - de terrassements des fondations - de blindages importants de la plateforme ferroviaire - de coffrage/ferraillage/bétonnage - travaux divers d'étanchéité - de travaux divers de finitions (voirie, garde-corps, clôture, ...)
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Informations complémentaires: Commune de Léglise
5.1.4 Renouvellement
Nombre maximal de renouvellements: 0
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Le délai d’exécution est fixé à 650 jours calendriers. Une visite des lieux accompagnée est obligatoire. Elle doit avoir été convenue avec la personne de contact qui est Bertrand REMACLE, 0473/92.13.73 Dans le cadre de ce marché, Infrabel utilise e-Procurement pour toutes les phases de la procédure de passation.
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Voir article 71 du CSC : le soumissionnaire doit être agrée catégorie E classe 6 ou supérieure
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Cfr. Article 153 du CSC. L'adjudicateur se fonde, pour attribuer ce marché, sur l'offre économiquement la plus avantageuse.
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Le montant du cautionnement est fixé à cinq pour cent du montant initial du marché.
Date limite de réception des offres: 10/10/2024 14:00 +02:00
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives à l’exécution du contrat: N/A
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d’Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d’Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Infrabel Projects South
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché: Infrabel Projects South
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Infrabel Projects South
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Infrabel Projects South
Organisation qui traite les offres: Infrabel Projects South
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Infrabel Projects South
Numéro d’enregistrement: 0869763267_17122
Département: Infrabel Projects South
Adresse postale: rue Ernest Solvay 1
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d’Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Adresse postale: 33, Rue de la Science
Téléphone: +32 22 34 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation chargée des procédures de médiation
10. Modification
Version de l’avis antérieur à modifier: 50850707-b74b-4b5b-b33d-5c1cb3d88791-01
10.1 Modification
Identifiant de la section: PROCEDURE
Les documents de marché ont été modifiés le: 09/09/2024
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 59f045ce-c2c2-486a-8758-1d2afc9f9d0e - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 09/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 09/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication
11.2 Informations relatives à la publication