Ville De Charleroi
REDYNAMISATION URBAINE « ESPACES PUBLICS ET GRANDS AXES »
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Ville de Charleroi
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: REDYNAMISATION URBAINE « ESPACES PUBLICS ET GRANDS AXES »
Description: TRAVAUX D’INFRASTRUCTURE (voiries, abords, génie civil) et pilotage des lots. Les travaux s’effectuent sur un réseau de type III. Le Cahier Spécial des Charges N°53120_CDC_VOI_M1_2019 précise les conditions essentielles du marché.
Identifiant de la procédure: 19e58aa9-1df9-46be-8948-a8c33c7f54c9
Identifiant interne: Charleroi-53120_CDC_VOI_M1_L1_2019-F03__3
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: REDYNAMISATION URBAINE « ESPACES PUBLICS ET GRANDS AXES »
Description: Le lot 1 a pour objet : - l’exécution de tranchées pour impétrants - la fourniture et pose ou rénovation de conduites d’évacuation des eaux usées (égouttage et raccordements) - la rénovation complète des voiries - la rénovation complète et l’aménagement de places - la coordination de l’éclairage public (marché séparé d’Ores), de plantations, de mobilier urbains, … - la reconfiguration du tunnel ROULLIER en parking, sauf ce qui était prévu aux lots 3 et 4 - la coordination des lots 2 , 3, 4 et les travaux concernant la pose du nouveaux chauffage urbain.
Identifiant interne: 53120_CDC_VOI_M1_L1_2019
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: Projets "Redynamisation urbaine-les espaces publics" et "Redynamisation urbaine-les grands axes" du portefeuille de projets "Charleroi District créatif" de la programmation FEDER 2014-2020 Fonds structurels
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 60 jours
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'état
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Ville de Charleroi
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 30 139 793,8 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Chef de file du soumissionnaire: GALERE S.A.
Nom officiel: VIABUILD SUD S.A. VIABUILD S.A.
Identifiant de l’offre: Société momentanée GALERE VIABUILD 2 SUD - Lot 0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 30 139 793,8 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Société momentanée GALERE VIABUILD 2 SUD - Lot 0001
Titre: Société momentanée GALERE VIABUILD 2 SUD - Lot 0001
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 08/09/2020
Date de conclusion du marché: 18/11/2020
Information sur les fonds de l'Union européenne Nom du projet ou programme financé par l’UE: Fonds européen de développement régional (FEDER) (2021/2027)
Identifiant des fonds de l’UE: Projets "Redynamisation urbaine-les espaces publics" et "Redynamisation urbaine-les grands axes" du portefeuille de projets "Charleroi District créatif" de la programmation FEDER 2014-23020-Fonds structurels
7. Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 595512-2020
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: MODIFICATION 2 - LOT 0001 La présente publication reprend 26 modifications justifiées sur base de l'article 38/2 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013
7.1 Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: 1) 21 modifications résultent de travaux devenus nécessaires suite à des découvertes en cours de chantier qui ne pouvaient être anticipées et qui constituent une circonstance imprévisible. Soit : 9 modifications portent sur les travaux de réaménagement du tunnel existant repris dans le volet « Redynamisation urbaine-les grands axes » et 12 modifications portent sur le volet « Redynamisation urbaine-les espaces publics ».__________ 2) 1 modification porte sur la réalisation d’un état des lieux complémentaire suite au démarrage imprévisible de chantiers de bâtiments historiques simultanément au chantier du présent marché._________ 3) 1 modification porte sur l’évacuation de terre qui résulte de la mise en application de la nouvelle législation relative à la gestion et la traçabilité des terres._________ 4) 2 modifications portent sur la mise en application de nouvelles réglementations du Règlement Général sur les Installations Electriques, R.G.I.E., après l’attribution du présent marché de travaux._________ 5) 1 modification rendue nécessaire suite à l’impact sur les frais directs de l’entreprise dû à l’augmentation du délai d’exécution suite aux multiples circonstances imprévisibles rencontrées lors de l’exécution des travaux de réaménagement du tunnel existant. En y ajoutant la pandémie Covid et la guerre en Ukraine faisant l’objet d’une modification publiée précédemment ; Ce retard a impacté l’adjudicataire qui a dû supporter des frais d’installation plus importants que ceux fixés dans son offre. ______________________________ CONCLUSION : Montant du marché à la conclusion du contrat = 23.626.893,79€ HTVA.____ Montant actualisé du marché avant la présente modification, en prenant en compte les modifications et adaptations antérieures =29.900.282,02€ HTVA.____ Montant de la présente modification au marché = + 1.157.911,32€ HTVA.____ Montant du marché actualisé en tenant compte de la présente modification = 29.900.282,02€ HTVA + 1.157.911,32€ HTVA = 31.058.193,34 € HTVA.
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Ville de Charleroi
Numéro d’enregistrement: 0207310774_558
Adresse postale: Place Vauban 14-15
Subdivision pays (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'état
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Adresse postale: 33 rue de la Science
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 23 49 611
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0004
Nom officiel: GALERE S.A.
Numéro d’enregistrement: 0424.078.555
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0005
Nom officiel: VIABUILD SUD S.A.
Numéro d’enregistrement: 0447.858.007
Subdivision pays (NUTS): Arr. Namur (BE352)
Téléphone: +32 3 206 27 79
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0006
Nom officiel: VIABUILD S.A.
Numéro d’enregistrement: 0400.710.265
Subdivision pays (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Téléphone: +32 3 206 25 00
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: bfc68001-f685-4895-a2bb-698f6afcf167 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 05/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 05/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication