Ville De Chièvres
Restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres - Phase 1 - Lots 1 et 2
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres - Phase 1 - Lots 1 et 2
Description: Le présent marché de travaux, a pour objet les travaux, fournitures, transports, main d’oeuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution de la phase 1 de la restauration de l’enveloppe de l’église Saint-Martin de Chièvres. Le marché est constitué de plusieurs lots attribués séparément. Lot 1 : Restauration des toitures de la nef, du choeur, des chapelles, du transept des sacristies. Lot 2 : Restauration des toitures du clocher Le lieu d’exécution est : Place du Château 7950 Chièvres
Identifiant de la procédure: 1e3a20b2-ad66-4af4-a6ff-df7e27c4e4e3
Identifiant interne: Chièvres-PPP0FN-517/2001/CSCH 517 -F02__2__42_DUPLICATE
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Restauration des toitures de la nef, du chœur, des chapelles, du transept des sacristies
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 13/11/2023
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Titre: Restauration des toitures du clocher
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45261000 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes
Nomenclature supplémentaire (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
N’importe où dans le pays donné
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 22/01/2024
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: Monument Hainaut SA
Identifiant de l’offre: Monument Hainaut - Lot 1
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur de l'offre: 1 357 818,78 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Monument Hainaut - Lot 1 et Lot 2
Date de conclusion du marché: 27/12/2022
Lauréat: Nom officiel: Monument Hainaut SA
Identifiant de l’offre: Monument Hainaut - Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 969 541,71 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Monument Hainaut - Lot 1 et Lot 2
Date de conclusion du marché: 27/12/2022
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: Monument Hainaut SA
Identifiant de l’offre: Monument Hainaut - Lot 2
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur de l'offre: 969 541,71 Euro
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Monument Hainaut - Lot 1 et Lot 2
Date de conclusion du marché: 27/12/2022
7. Modification
Identifiant de l'avis d'attribution de contrat précédent: 531092-2023
Raison de la modification: Modifications nécessaires en raison de circonstances imprévisibles pour un acheteur diligent.
Description: LOT-0001: Restauration des toitures de la nef, du chœur, des chapelles, du transept des sacristies Le calage n’a été visible qu’au moment où les ardoises ont été démontées ; ce dernier n’était visible ni de l’intérieur, ni de l’extérieur.
7.1 Modification
Identifiant de la section: CON-0001
Description des modifications: Modification Lot 1 La modification consiste en la fourniture de chevrons, ainsi que leur mise en oeuvre et la prolongation de l'installation de chantier. Chacun des postes est à forfait
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0207316714_908
Adresse postale: Rue Grand Vivier 2
Subdivision pays (NUTS): Arr. Ath (BE32A)
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Monument Hainaut SA
Numéro d’enregistrement: BE 0402.515.257
Ville: Rue du Serpolet, 27 à 7522 Marquain
Téléphone: +32 69 88 85 40
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001 LOT-0002
8.1 ORG-0004
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931814266
Ville: Rue de la Science, 33 à 1040 BRUXELLES
Téléphone: +32(0)2 234 96 11
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 1bdb3762-4834-4a4e-99c7-e186f9d3daf5 - 01
Type de formulaire: Modification du marché
Type d’avis: Avis de modification de marché
Date d’envoi de l’avis: 03/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication