Liège - Ville De Liège - Travaux - Direction De La Gestion De L'espace Public
Rue Théodore Schwann à 4020 LIÈGE - Réaménagement complet de la voirie avec remplacement de l'égout, plantation d'arbres et de plantes vivaces
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Rue Théodore Schwann à 4020 LIÈGE - Réaménagement complet de la voirie avec remplacement de l'égout, plantation d'arbres et de plantes vivaces
Description: - Rénovation de la voirie de façade à façade ; - Création de places de parking en revêtement perméable ; - Plantations d'arbres et de plantes vivaces ; - Infiltration des eaux de surface dans une fondation réservoir ; - Remplacement de l'égout et de deux chambres de visites.
Identifiant de la procédure: 96b233ac-4b50-490f-a19e-becd032a00cf
Identifiant interne: GEP/2024-530/T
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.3 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 472 935,87 Euro
2.1.4 Informations générales
2.1.6 Motifs d’exclusion
Motifs d’exclusion purement nationaux: Ces motifs sont ceux qui sont énumérés aux articles 67 de la Loi du 17 juin 2016 et 61 de l’arrêté royal du 18 avril 2017. Tout soumissionnaire qui se trouve dans une situation visée à l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016 peut être exclu de la procédure de passation du marché conformément aux conditions posées par cet article.
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: GEP/2024-530/T - 1
Description: Le présent marché est divisé en trois tranches, dont la première est ferme et les deux autres conditionnées à une allocation budgétaire suffisante. Tranche 1, ferme : Travaux de voirie et d’égouttage - Démolition de revêtement (en hydrocarboné, en pavés de pierre et en carreaux de béton) ; - Démolition d'éléments linéaires en pierre, en pavés de pierre et en béton (filets d'eau et bordures) ; - Démolition de fondations et sous-fondations en empierrement ; - Démolition de fondations en béton ; - Démontage d'avaloirs et de trappillons ; - Terrassement ; - Démolition de chambre de visite ancienne ; - Démolition d'un égout en tuyau de grès ; - Placement de chambre de visite neuve ; - Pose d'un égout en tuyau PP ; - Raccordement de bâtiments à l'égout ; - Opération de remblais ; - Mise en œuvre d'une sous-fondation - fondation en empierrement ; - Mise en œuvre d'une fondation en béton maigre et en béton sec compacté ; - Mise en œuvre d'un revêtement en hydrocarboné ; - Mise en œuvre d'un revêtement en pavés de pierre pour terre-plein ; - Mise en œuvre d'un revêtement en pavés de béton drainant ; - Mise en œuvre de dalles en béton (aménagement PMR) ; - Mise en œuvre de filets d'eau béton ; - Mise en œuvre de bordures en pierre ; - Mise en œuvre et raccordement d'avaloirs ; - Mise à niveau de trappillons divers ; - Mise en œuvre d'une signalisation horizontale. Tranche 2, conditionnelle : Plantation d’arbres - Plantation d'arbres ; - Installation de nappes de paillage et de paillage ; - Installation d'accessoires pour la plantation des arbres (tuteurs, tuyaux pour l'arrosage…) Tranche 3, conditionnelle Plantation de plantes vivaces - Plantation de plantes vivaces - Placement d'arceaux de protection pour les plantations
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Théodore Schwann
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Informations complémentaires:
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 15/01/2025
5.1.5 Valeur
Valeur estimée hors TVA: 472 935,87 Euro
5.1.6 Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME)
Informations complémentaires: Pour compléter le point 5.1.3 "Durée estimée" : a) La date de début de chantier est une mention obligatoire au sein de l'avis de marché. Il s'agit d'une date estimée qui est donnée à titre purement indicatif qui n'engage pas le Pouvoir adjudicateur. Le délai d'exécution total des trois tranches, si elles sont exécutées d’une traite, est fixé à 85 (quatre-vingt-cinq) jours ouvrables. Dans le cas où les tranches feraient l’objet d’ordres de commencer distincts, le délai d’exécution de chacune des tranches est fixé comme suit : – Tranche 1 : 84 (quatre-vingt-quatre) jours ouvrables – Tranche 2 : 10 (dix) jours ouvrables – Tranche 3 : 10 (dix) jours ouvrables Tous les délais sont de rigueur.
5.1.9 Critères de sélection
Critère: Type: Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Description: Le simple fait d’introduire une offre constitue une déclaration implicite sur l’honneur du soumissionnaire qu’il ne se trouve pas dans un des cas d’exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
Critère: Type: Capacité technique et professionnelle
Description: Les soumissionnaires devront satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie C et être titulaires de la classe correspondant au montant de l’offre déposée, le Pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 3 conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la Loi du 20 mars 1991.
Critère: Type: Capacité économique et financière
Description: Les soumissionnaires devront satisfaire aux exigences de l’agréation des entrepreneurs dans la catégorie C et être titulaires de la classe correspondant au montant de l’offre déposée, le Pouvoir adjudicateur considérant que les travaux entrent dans la classe 3 conformément aux dispositions de la Loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’Arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la Loi du 20 mars 1991.
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Le marché est attribué au soumissionnaire - non exclu et répondant aux critères de sélection - qui a remis l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur sur base du critère prix
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.11 Documents de marché
Canal de communication ad hoc: 5.1.12 Conditions du marché public
Conditions de présentation: Présentation par voie électronique: Requise
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent être présentées: français
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financière: Le montant du cautionnement est fixé, par tranche, à cinq pour cent (5 %) du montant initial du marché. Le montant obtenu est arrondi à la dizaine supérieure. Les postes soumis à cautionnement complémentaire sont ceux pour lesquels une réception technique a posteriori est prescrite. Le montant du cautionnement complémentaire est égal à 10 % du montant total de ces postes. Le montant obtenu est arrondi à la dizaine supérieure.
Date limite de réception des offres: 25/10/2024 10:00 +02:00
Date limite de validité de l’offre: 180 Jour
Conditions du marché: Le marché doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Un accord de confidentialité est requis: non
Facturation en ligne: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
Enchère électronique: non
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: Conseil d'Etat
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Conseil d'Etat
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Liège
Organisation qui traite les offres: Liège
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Numéro d’enregistrement: 0207343933_5062
Département: Ville de Liège - Travaux - Direction de la Gestion de l'Espace public
Adresse postale: rue de Namur 2 (3ème étage)
Subdivision pays (NUTS): Arr. Liège (BE332)
Rôles de cette organisation: Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 6abdbccf-32e5-4631-be2e-8266e93d90f7 - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 03/09/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 03/09/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication