Centre D'enseignement Notre-dame Des Champs Asbl
Démolition reconstruction Hall de sports
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
Forme juridique de l’acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Démolition reconstruction Hall de sports
Description: Demolition-reconstruction Le présent marché de travaux, a pour objet tous fournitures, transports, main d’œuvre et tous moyens nécessaires à l’exécution des travaux suivants : Démolition et reconstruction d’un hall omnisports sur le campus scolaire du Centre d’enseignement Notre-Dame des Champs, situé rue Edith Cavell, 143 à 1180 Uccle. Le descriptif complet de l’objet du marché figure dans la partie « III – LES CLAUSES TECHNIQUES » du présent cahier spécial des charges.
Identifiant de la procédure: 2e147cb4-6595-4f31-b29c-d615bd3b9e76
Identifiant interne: 10-2023
Type de procédure: Ouverte
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
2.1.4 Informations générales
Informations complémentaires: Visite obligatoire 14 décembre 2023 à 11h pour ceux qui ne sont pas venus à la visite obligatoire du jeudi 30 novembre telle que décrite dans le cahier spécial des charges administratives
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Description: Démolition et reconstruction d'un hall des sports
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Edith Cavell, 143
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.8 Critères d’accessibilité
Des critères d’accessibilité pour les personnes handicapées sont appliqués
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Critère 1: Prix (70 points) Règle de 3 Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids du critère prix
Critère: Description: - Critère 2 : Méthodologie organisationnelle (30 points) Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en œuvre pour assurer le respect du délai d’exécution. Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 8 pages A4 recto – suggestion répartition ci-dessous. Méthode d’attribution des points : appréciation des sous-critères suivants : • Sous-critère 1 : Qualité et capacité technique (25 points) : o Descriptif technique des modalités de mise en œuvre et prise en compte du contexte urbain et occupé du site (10 pts) – 2 pages ; o Moyen humains affectés spécifiquement au chantier (5 pts) – 1 page ; o CV gestionnaire et/ou conducteur de chantier et volume horaire (10 pts) – 3 pages ; • Sous-critère 2 : Planning (5 pts) : o Planning des opérations de terrassements et opérations de mise en œuvre (5 pts) – 2 pages ; Les moments clés de l’exécution et la coordination LOT1/LOT2 seront mis en valeur au sein du planning ; Le strict respect du délai d’exécution devra être observé à travers le planning, voir 7 Délai d’exécution ;
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance ou Tribunal de l'Entreprise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Capitale
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0002
Description: Fourniture et pose d'équipements sportifs
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction
5.1.2 Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Informations complémentaires:
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Description: Critère 1: Prix (70 points) Méthode d’attribution des points : Règle de trois : Score offre = (prix de l’offre la plus basse / prix de l’offre) * poids du critère prix
Critère: Description: - Critère 2 : Méthodologie organisationnelle (30 points) Le soumissionnaire remettra un descriptif précis des moyens humains et techniques qui seront mis en œuvre pour assurer le respect du délai d’exécution. Le soumissionnaire remettra à cet effet une note d’intention de maximum 8 pages A4 recto – suggestion répartition ci-dessous. Méthode d’attribution des points : appréciation des sous-critères suivants : • Sous-critère 1 : Qualité et capacité technique (25 points) : o Descriptif technique des modalités de mise en œuvre et prise en compte du contexte urbain et occupé du site (10 pts) – 2 pages ; o Moyen humains affectés spécifiquement au chantier (5 pts) – 1 page ; o CV gestionnaire et/ou conducteur de chantier et volume horaire (10 pts) – 3 pages ; • Sous-critère 2 : Planning (5 pts) : o Planning des opérations de terrassements et opérations de mise en œuvre (5 pts) – 2 pages ; Les moments clés de l’exécution et la coordination LOT1/LOT2 seront mis en valeur au sein du planning ; Le strict respect du délai d’exécution devra être observé à travers le planning, voir 7 Délai d’exécution
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal de 1ère instance ou Tribunal de l'Entreprise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Capitale
TED eSender: SPF Stratégie et Appui
6. Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 0 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Nom officiel: Les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils
Identifiant de l’offre: Les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils-LOT-0001
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 3 323 495,4 Euro
Sous-traitance: Pas encore connu
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: Les Entreprises Générales Fernand Gillion et Fils Lot 1
Date de conclusion du marché: 05/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 3 304 103,32 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 3 530 728 Euro
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0002
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2 Informations sur les lauréats
Lauréat: Identifiant de l’offre: ADEC SPORT-LOT-0002
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Valeur du résultat: 173 632,9 Euro
Sous-traitance: Pas encore connu
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché: Identifiant du marché: ADEC SPORT LOT 2
Date de conclusion du marché: 18/06/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non
6.1.4 Informations statistiques
Éventail d’offres: Valeur de l’offre recevable la plus basse: 173 632,9 Euro
Valeur de l’offre recevable la plus élevée: 173 632,9 Euro
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Centre d'Enseignement Notre-Dame des Champs asbl
Numéro d’enregistrement: 0414872166_2439
Adresse postale: Rue Edith Cavell 143
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Télécopieur: +32 23744143
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BE001
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Téléphone: +32 2 740 80 00
Rôles de cette organisation: 8.1 ORG-0003
Nom officiel: Tribunal de 1ère instance ou Tribunal de l'Entreprise de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles Capitale
Numéro d’enregistrement: 0.308.357.753
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
8.1 ORG-0006
Nom officiel: Les Entreprises Générales Fernand Gillion et fils
Numéro d’enregistrement: 0400481821_3b56d97b-9902-4a1a-9522-f66792160b87
Adresse postale: Rue Saint-Denis 132
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0001
8.1 ORG-0007
Numéro d’enregistrement: 0891269553_e87fd578-7611-4ab0-8f65-5faf45a1e12c
Adresse postale: Frank Van Dyckelaan 4
Subdivision pays (NUTS): Arr. Sint-Niklaas (BE236)
Rôles de cette organisation: Lauréat de ces lots: LOT-0002
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 656c37c7-908a-4add-aa66-3c6dab4c9a39 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 30/08/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 30/08/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication