Province Du Brabant Wallon
Marché de travaux relatif à la mise en conformité ou au remplacement des tableaux électriques basse tension provinciaux pour les PSE et PMS de Nivelles et Wavre (pack 5)
Pour votre information: le texte de cette annonce a été initialement écrit en FR.
1. Acheteur
1.1 Acheteur
Nom officiel: Province du Brabant wallon
Forme juridique de l’acheteur: Autorité régionale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
2. Procédure
2.1 Procédure
Titre: Marché de travaux relatif à la mise en conformité ou au remplacement des tableaux électriques basse tension provinciaux pour les PSE et PMS de Nivelles et Wavre (pack 5)
Description: Site 1 : NIV_DEMU_021_000 sis à 1400 Nivelles, rue Demulder, 10 021_001 et 021_002 : PMS : Centre Psycho-Médico-Social Site 2 : NIV_MALG2_026_000 sis à 1400 Nivelles, Chemin du Malgras, 2 026_001 et 026_002 : PSE : Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Site 3 : WAV_BOHY_006_000 sis à 1300 Wavre, avenue Bohy, 51 006_004 : PSE : Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Les installations visées par le présent marché sont dûment identifiées dans les annexes et métré joints au présent cahier spécial des charges, qui sont considérés comme faisant parties intégrantes du présent point. Ces installations ont fait l’objet de rapports de prévention incendie par la Zone de Secours Brabant wallon, qui imposent ces mises en conformité à brève échéance. Il s’agit de travaux qui concernent la sécurité et la protection des institutions et de leurs usagers contre les risques d’incendie et d’explosion et qui, de ce fait, ne peuvent souffrir aucun retard dans leur réalisation. Le Pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que les bâtiments concernés par les travaux sont des établissements en activités. Il est donc nécessaire de planifier les travaux et notamment les coupures de courant qui devront être effectuées en concertation avec l’institution et le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué). Il est à noter que les coupures d’électricité nécessaires à l’exécution du marché (principalement pour les repérages, les installations et raccordements des armoires ou platines, les inspections et les réceptions par un SECT) ne pourront se faire que suivant les horaires suivants : uniquement en dehors des horaires de bureaux qui sont ouverts de 8h à 16h, pendant les congés scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pendant les week-ends et jours fériés. Il est important que le soumissionnaire tienne compte de ces contraintes horaires lorsqu’il déterminera le délai d’exécution global du marché et sa ventilation (cfr point I.10 « Critères d’attribution »).
Identifiant de la procédure: 6ead8c7a-910c-4119-9c45-dbd04d6e6f3d
Identifiant interne: PPP0HJ-748/4124/PBW 24_005
Type de procédure: Autre procédure en une seule étape
Justification de la procédure accélérée:
Principales caractéristiques de la procédure:
2.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315600 Installations basse tension
2.1.4 Informations générales
5. Lot
5.1 Identifiant technique du lot: LOT-0001
Titre: Marché de travaux relatif à la mise en conformité ou au remplacement des tableaux électriques basse tension provinciaux pour les PSE et PMS de Nivelles et Wavre (pack 5)
Description: Site 1 : NIV_DEMU_021_000 sis à 1400 Nivelles, rue Demulder, 10 021_001 et 021_002 : PMS : Centre Psycho-Médico-Social Site 2 : NIV_MALG2_026_000 sis à 1400 Nivelles, Chemin du Malgras, 2 026_001 et 026_002 : PSE : Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Site 3 : WAV_BOHY_006_000 sis à 1300 Wavre, avenue Bohy, 51 006_004 : PSE : Centre de Promotion de la Santé à l’Ecole Les installations visées par le présent marché sont dûment identifiées dans les annexes et métré joints au présent cahier spécial des charges, qui sont considérés comme faisant parties intégrantes du présent point. Ces installations ont fait l’objet de rapports de prévention incendie par la Zone de Secours Brabant wallon, qui imposent ces mises en conformité à brève échéance. Il s’agit de travaux qui concernent la sécurité et la protection des institutions et de leurs usagers contre les risques d’incendie et d’explosion et qui, de ce fait, ne peuvent souffrir aucun retard dans leur réalisation. Le Pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que les bâtiments concernés par les travaux sont des établissements en activités. Il est donc nécessaire de planifier les travaux et notamment les coupures de courant qui devront être effectuées en concertation avec l’institution et le fonctionnaire dirigeant (ou son délégué). Il est à noter que les coupures d’électricité nécessaires à l’exécution du marché (principalement pour les repérages, les installations et raccordements des armoires ou platines, les inspections et les réceptions par un SECT) ne pourront se faire que suivant les horaires suivants : uniquement en dehors des horaires de bureaux qui sont ouverts de 8h à 16h, pendant les congés scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et pendant les week-ends et jours fériés. Il est important que le soumissionnaire tienne compte de ces contraintes horaires lorsqu’il déterminera le délai d’exécution global du marché et sa ventilation (cfr point I.10 « Critères d’attribution »).
Identifiant interne: PBW 24_005
5.1.1 Objet
Nature du marché: Marché de travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315600 Installations basse tension
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Rue Demulder, 10
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: NIV_DEMU 021_000 - Site
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Chemin du Malgras, 2
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: NIV_MALG2 026_000 - site
5.1.2 Lieu d’exécution
Adresse postale: Avenue Bohy, 51
Subdivision pays (NUTS): Arr. Nivelles (BE310)
Informations complémentaires: WAV_BOHY 006_004 - CPSE + CPMS
5.1.3 Durée estimée
Date de début: 03/06/2024
Date de fin de durée: 04/11/2024
5.1.6 Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non
5.1.10 Critères d’attribution
Critère: Pondération (points, valeur exacte): 60
Critère: Description: Délai d’exécution global
Pondération (points, valeur exacte): 40
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères:
Justification de l’absence d’indication de la pondération des critères d’attribution:
5.1.12 Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: 15 jours en cas de demande de suspension en extrême urgence / 60 jours en cas de recours en annulation
5.1.15 Techniques
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16 Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Province du Brabant wallon
Prestataire de services de passation de marché: 3P Prestataire de services
6. Résultats
6.1 Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Autre
6.1.4 Informations statistiques
Offres ou demandes de participation reçues: Type de soumissions reçues: Offres Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
Type de soumissions reçues: Demandes de participation Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues: 0
8. Organisations
8.1 ORG-0001
Nom officiel: Province du Brabant wallon
Numéro d’enregistrement: BE0253.973.318
Adresse postale: Bâtiment Archimède - Place du Brabant wallon, 1
Point de contact: Michel Delville
Télécopieur: +32 10236281
Rôles de cette organisation: Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1 ORG-0002
Nom officiel: 3P Prestataire de services
Numéro d’enregistrement: BE 0475.480.736
Téléphone: +32 3 294 30 51
Rôles de cette organisation: Prestataire de services de passation de marché
8.1 ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: BE 0931.814.266
Adresse postale: Rue de la Science 33
Rôles de cette organisation: Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1 Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 60ddd82a-4744-49de-a7e2-26c14e5ac7e8 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 18/07/2024 00:00 +02:00
Date d’envoi de l’avis (eSender): 18/07/2024 00:00 +02:00
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français
11.2 Informations relatives à la publication